12/2024-115610(1) 

 

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Арбитражный суд Тюменской области 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А70-5426/2023

г. Тюмень

12 июля 2024 года

Судья арбитражного суда Тюменской области Лоскутов В. В., рассмотрев в открытом  судебном заседании в помещении арбитражного суда Тюменской области по адресу: 

<

...> кабинет 715, дело по первоначальному иску  

Общества с ограниченной ответственностью «Уралмонтажгазавтоматика» 

К обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Синергия»  

О взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными  средствами в размере 63 552 623, 75 рублей  

И встречное исковое заявление 

Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Синергия»  К обществу с ограниченной ответственностью «Уралмонтажгазавтоматика»  

О взыскании неустойки и штрафа в размере 78 256 491, 15 рублей 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 181-182 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Суд  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Синергия» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Уралмонтажгазавтоматика» 63 719 591 рубль 58 копеек, в том числе задолженность в  размере 60 549 647 рублей 04 копейки, проценты за пользование чужими денежными  средствами в размере 2 969 944 рубля 54 копейки и государственную пошлину в размере 200  000 рублей.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Уралмонтажгазавтоматика»  в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Синергия»  37 244 230 рублей 10 копеек, в том числе неустойку в размере 36 584 230 рублей 10 копеек,  штраф в размере 460 000 рублей и государственную пошлину в размере 200 000 рублей.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «Синергия» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Уралмонтажгазавтоматика» 26 475 361 рубль 48 копеек.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный  апелляционный суд путем подачи жалобы через арбитражный суд Тюменской области.  

 Судья Лоскутов В.В.