12_672559  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 Именем Российской Федерации 

 Р Е Ш Е Н И Е 

  (резолютивная часть)  Дело № А59-5883/2016 г. Южно-Сахалинск «06» июля 2017 года 

 Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Пустоваловой  Т.П. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

- по иску Муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства городского округа «Охинский» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 694490, обл. Сахалинская, р-н.  Охинский, 

<

...>) к Обществу с ограниченной  ответственностью «Илада» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  адрес: 105055, 

<

...>) о взыскании  неустойки,  

 - по встречному иску требований Общества с ограниченной  ответственностью «Илада» к Муниципальному казенному учреждению  «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» о  признании недействительным муниципального контракта, при участии:  

 от истца: ФИО2 по доверенности от 03.10.2016; 

 от ответчика: ФИО3 по доверенности от 20.04.2017;  

 Руководствуясь статьями 150-151, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л:

Принять отказ Муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства городского округа «Охинский» от иска в  части взыскания 178 907 рублей 28 копеек. Производство по делу в этой  части прекратить.  

 Иск Муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства городского округа «Охинский» удовлетворить  частично.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Илада» в  пользу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства городского округа «Охинский» 924 (девятьсот двадцать  четыре) рубля 55 копеек – неустойки, 60 рублей в возмещение расходов,  понесенных на уплату государственной пошлины, всего 948 (девятьсот  сорок восемь) рублей 55 копеек.  

 В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

 В удовлетворении встречного иска Общества с ограниченной  ответственностью «Илада» отказать.  

 Возвратить Муниципальному казенному учреждению «Управление  капитального строительства городского округа «Охинский» 5 488 рублей  государственной пошлины из федерального бюджета, уплаченной  платежным поручением № 1513 от 06.12.2016  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его  принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  суд Сахалинской области.  

Судья Т.П. Пустовалова