Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А25-980/2017

г. Черкесск

03 августа 2017 года

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Хутова  Т.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Хубиевым К.У., рассмотрев исковое заявление открытого акционерного общества  «Строительная фирма «Мизам» (ОГРН 1020900730399, ИНН 0909000858) к Карачаево- Черкесскому республиканскому казенному предприятию «Дирекция капитального  строительства» (ОГРН 1060917030020, ИНН 0917003595) и Министерству  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики  (ОГРН 1110917001832, ИНН 0917018640) о взыскании процентов за пользование  чужими денежными средствами,  

третье лицо: Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН  1080917004860, ИНН 0917012790),  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

1. Принять уточненные исковые требования. 2. Исковое заявление удовлетворить частично. 

3. Взыскать с Карачаево-Черкесского республиканского казенного предприятия  «Дирекция капитального строительства» (ОГРН 1060917030020, ИНН 0917003595) в  пользу открытого акционерного общества «Строительная фирма «Мизам» (ОГРН  1020900730399, ИНН 0909000858) неустойку в размере 4 677 614 (четыре миллиона  шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 90 копеек.  

4. В случае недостаточности денежных средств у Карачаево-Черкесского  республиканского казенного предприятия «Дирекция капитального строительства»  (ОГРН 1060917030020, ИНН 0917003595) взыскать в порядке субсидиарной  ответственности с Карачаево-Черкесской Республики за счет казны Карачаево- 

Черкесской Республики в лице Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1110917001832,  ИНН 0917018640) в пользу открытого акционерного общества «Строительная фирма  «Мизам» (ОГРН 1020900730399, ИНН 0909000858) неустойку в размере 4 677 614  (четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 90  копеек.  

5. В остальной части заявленных требований отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его изготовления  в полном объеме и может быть обжаловано в этот срок в Шестнадцатый арбитражный  апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, Ессентуки, Ставропольский край,  357600) через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики.  

Судья Т.Л. Хутов