АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А43-2001/2025 Резолютивная часть  

г.Нижний Новгород 30 июля 2025 года  

 Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

 судьи Погорелко Дениса Игоревича (шифр дела 36-57),  

 при ведении протокола секретарем судебного заседания Чекушкиным Антоном Владимировичем,  

 рассмотрев на открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Европарк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании списать начисленную неустойку, а также встречное исковое заявление Муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Европарк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 481 437,67 рублей (с учетом уточнения),  

 третье лицо: Администрация города Нижнего Новгорода (603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корп.5),  

 при участии в судебном заседании: от МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» - ФИО1 (доверенность от 16.01.2025),  

установил:

в порядке части 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашается резолютивная часть решения.  

 Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 180-182, 228-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Европарк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Муниципальному казенному учреждению «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании списать начисленную неустойку удовлетворить.  

Обязать Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение десяти рабочих дней с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта произвести списание начисленной обществу с ограниченной ответственностью «Европарк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойки согласно муниципальному контракту № 25-2022 от 04.08.2022 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».  

Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Европарк» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 50 000,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.  

Встречное исковое заявление Муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) оставить без удовлетворения.  

Решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца со дня его вынесения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Д.И.Погорелко