900108936_33136643 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-78243/22-5-559

г. Москва

02 сентября 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Киселевой Е.Н., единолично, при ведении протокола помощником Амбаловой И.А. рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Эста Констракшен» (115088, город  Москва, Угрешская улица, дом 2, строение 91, этаж 3, помещение 03,  ОГРН: 5067746739320, дата присвоения ОГРН: 20.09.2006, ИНН: 7704615959)  

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Гефест» (129344, город  Москва, улица Искры, дом 31, корпус 1, этаж 5, помещение II, комната 16А, ОГРН:  1127746396689, дата присвоения ОГРН: 23.05.2012, ИНН: 7715919620)  

о взыскании неотработанного авансового платежа по договору подряда № SOB-01-09/2021  от 01.09.2021 г. в размере 2 900 000 руб. 00 коп., неустойки в соответствии с п. 8.2.  договора подряда № SOB-01-09/2021 от 0l.09.2021 г. за период с 16.10.2021 г. по  14.01.2022 г. в размере 805 168 руб. 00 коп., неустойки в соответствии с п. 8.2, Договора  подряда № SOB-01-09/2021 от 01.09.2021 г. за период с 15.01.2022 г. по момент  фактического возврата суммы задолженности, излишне перечисленных денежных средств  в размере 3 461 568 руб. 00 коп.  

в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Гефест» (ОГРН:  1127746396689, ИНН: 7715919620) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Эста Констракшен» (ОГРН: 5067746739320, ИНН: 7704615959) неосновательное  обогащение 3 461 568 (три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот  шестьдесят восемь) руб. 00 коп., неустойку 805 168 (восемьсот пять тысяч сто шестьдесят  восемь) руб. 00 коп., а также 35 300 (тридцать пять тысяч триста) руб. 00 коп. расходов по  оплате госпошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с даты его принятия.  

Судья Е.Н. Киселева