9/2017-102853(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-6312/2017

г. Астрахань

25 октября 2017 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Богатыренко С.В.  

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску. 

Взыскать с Администрации муниципального образования "Старокучергановский  сельсовет" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Строительная фирма "Адекват" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  неустойку в размере 2 815 957 руб. 31 коп.  

По встречному исковому заявлению. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма  "Адекват" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации  муниципального образования "Старокучергановский сельсовет" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) неустойку в размере 1 048 037 руб.  

В результате зачета взаимных требований взыскать с Администрации  муниципального образования "Старокучергановский сельсовет" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма  "Адекват" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 1 767 920 руб. 31  коп.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья С.В. Богатыренко  

25 октября 2017 года