Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«14» ноября 2023 года Дело № А12-17303/2023  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Васюковой Е.С., 

при ведении протокола судебного заседания и осуществлении его аудиозаписи  помощником судьи Козленковой В.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление муниципального казенного  учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 400005, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, юридический адрес: 400075, 

<

...>) о взыскании неустойки,  

руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Пересвет-Юг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  муниципального казенного учреждение Служба единого заказчика-застройщика  администрации Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере  424 777 руб. 48 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Пересвет-Юг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 496 руб.  

В полном объеме решение будет изготовлено в течение 5 рабочих дней. 

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Е.С. Васюкова  Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи