12017/2023-160651(2) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А47-13685/2022

г. Оренбург

10 августа 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 августа 2023 года  В полном объеме решение изготовлено 10 августа 2023 года  

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  

Лебедянцевой Анны Александровны, при ведении протокола секретарем  судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел открытом судебном заседании дело по иску  

государственного учреждения «Главное управление дорожного хозяйства  

Оренбургской области», ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Оренбург,  к государственному унитарному предприятию Оренбургской области  

«Оренбургремдорстрой», ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г.  

Оренбург,  взыскании 400 000 руб., при участии: от истца: ФИО2 по доверенности № 9 от 18.02.2021 от ответчика: ФИО3 по доверенности от 01.03.2023. 

Государственное учреждение «Главное управление дорожного хозяйства  Оренбургской области» (далее – истец) обратилось в суд с исковым заявлением  к государственному унитарному предприятию Оренбургской области  «Оренбургремдорстрой» (далее – ответчик) с требованием о взыскании  штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту   № 14/02-144 от 29.12.2019 в размере 400 000 руб.  

Истец исковые требования поддержал. 

Ответчик возражал против удовлетворения иска, указав, что контракт  исполнен в полном объеме, размер неустойки меньше 5% цены контракта,  неустойка должна быть списана заказчиком.  

Стороны не заявили ходатайств о необходимости предоставления  дополнительных доказательств. При таких обстоятельствах суд рассматривает  дело, исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом  положений статьи 65 АПК РФ.  

При рассмотрении материалов дела, судом установлены следующие  обстоятельства.  

15 марта 2022 года между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик)  заключен государственный контракт № 14/02-144 от 29.12.2019 на выполнение  работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального  и межмуниципального значения Оренбургской области и искусственных  сооружений на них, в том числе по обеспечению круглогодичного безопасного  и бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам,  а также сохранности имущественного комплекса, включая дорожные  сооружения, на автомобильных дорогах общего пользования регионального и  межмуниципального значения Оренбургской области, в соответствии с  требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему  контракту), сметной документации (Приложение № 2 к настоящему контракту)  и плана-схемы сети автомобильных дорог Оренбургской области (Приложение   № 8 к настоящему контракту).  

Цена контракта установлена в статье 2 и составляет 13 95022 995 руб. 

В соответствии с п 7.1 контракта Сроки выполнения работ по Контракту:  начало выполнения работ - 01 января 2020 года, окончание выполнения работ31 декабря 2022 года, в том числе: начало выполнения работ по I этапу (2020  год) - с 01 января 2020 года; окончание выполнения работ по I этапу - 31  декабря 2020 года. начало выполнения работ по II этапу (2021 год) - с 01 января  2021 года.  

На основании пункта 14.4 За каждый факт неисполнения или  ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного  контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, Подрядчик  уплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом в порядке,  установленном пунктом 6 «Правил определения размера штрафа, начисляемого  в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или  ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки  исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30  августа 2017 г. № 1042, а именно:  

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.  рублей (включительно);  

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100  млн. рублей (включительно);  

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

13.02.2022г. инженером производственного отдела ГУ «ГУДХОО» были  выявлены следующие недостатки в содержании автомобильной дороги  «Загородное шоссе»:  

- км 0 - км 7 - деформации, разрушение покрытия; - км 3, 4 - застой воды на проезжей части; 

- км 3, 4 - снежные отложения между барьерными ограждениями и бровкой  полотна, имеющие высоту более высоты барьерного ограждения;  

- км 9 - застой воды на проезжей части. 

В соответствии с п. 14.4. контракта за каждый факт неисполнения или  ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного  контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, Подрядчик  уплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом в порядке,  установленном пунктом 6 «Правил определения размера штрафа, начисляемого  в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или  ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки  исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30  августа 2017г. № 1042, а именно 100 000, 00 рублей за каждый факт, в  соответствии с государственным контрактом. За 4 факта нарушения штраф  составляет 400 000 руб.  

На момент обращения истца в суд с иском контракт ответчиком исполнен  не был.  

В адрес ответчика была направлена претензия от 13.05.2022 № 02-21/366.  Ответ на претензию, оплата от ответчика истцу не поступали.  

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные в  материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд  приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых  требований по следующим основаниям.  

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового  оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по  заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат  заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в  договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения  работы.  

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены  также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).  Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  

предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как  начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

В статье 721 Гражданского кодекса Российской Федерации определено,  что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать  условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора  требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.  

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой  (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная  сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки  исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно статье 331 Гражданского кодекса Российской Федерации  соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме  независимо от формы основного обязательства. Отношения, связанные с  размещением заказов на поставки товаров, выполнением работ, оказанием  услуг для государственных или муниципальных нужд, регулируются  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).  

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт  включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика  (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств, предусмотренных контрактом.  

В силу части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе  гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных  случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,  заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об  уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Рассмотрев довод ответчика о списании неустойки, суд считает его  обоснованным. При вынесении решения суд руководствовался  вышеизложенной позицией, между тем, поскольку неустойка начислена, довод  заявлен, суд не усматривает оснований для оставления его без рассмотрения.  

В силу части 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ начисленные поставщику  (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек  (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в  2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом,  подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством  Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018   № 783 утверждены Правила № 783.  

Пунктом 2 Правил № 783 установлено, что списание начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам,  обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением  контрактов, по которым в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению  сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или)  цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме  работ, услуг, предусмотренных контрактами.  

В силу подпункта «а» пункта 3 Правил № 783, если общая сумма  начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5%  цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных  сумм неустоек (штрафов, пеней).  

Как следует из подпункта «а» пункта 5 Правил, при наличии документа о  подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и  неуплаченной сумме неустоек (штрафов, пеней) основанием для принятия  решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов,  пеней) является: в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 3  настоящих Правил, - исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в  полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом.  

Как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда  Российской Федерации 28.06.2017, списание, рассрочка начисленных  поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в  связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального)  контракта при определенных условиях является именно обязанностью  государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия  призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным  (муниципальным) контрактам.  

В соответствии с правовой позицией Судебной коллегии по  экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в  определении от 14.08.2018 № 305-ЭС18-5712, указанный порядок списания  начисленных сумм неустоек направлен на установление действительного  размера задолженности и урегулирование споров между сторонами.  

При рассмотрении исков заказчика о взыскании штрафных санкций по  государственному контракту, а также исполнителя о взыскании удержанных  заказчиком штрафных санкций по государственному (муниципальному)  контракту, суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для  применения мер государственной поддержки в виде списания неустойки, что  согласуется с правовой позицией, изложенной в определении Верховного Суда  Российской Федерации от 24.04.2018 № 305-ЭС17-23242.  

Наличие спора относительно начисленной неустойки не может  трактоваться как условие, препятствующее списанию или предоставлению  

отсрочки уплаты неустоек, поскольку подобные антикризисные меры были  установлены специально для защиты поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) по государственным контрактам.  

Не подтверждение наличия начисленной и неуплаченной суммы неустоек  не может служить препятствием к списанию неустоек заказчиком (Определение  ВС РФ от 24.03.2023 № 301-ЭС22-20431).  

Согласно сведениям сайта https://zakupki.gov.ru контракт ответчиком  исполнен. Размер пени составляет меньше 5% от цены контракта. В связи с чем  суд считает неустойку подлежащей списанию заказчиком, в удовлетворении  требований следует отказать.  

В связи с тем, что истец в соответствии с Налоговым кодексом Российской  Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины, пошлина  взысканию не подлежит.  

Руководствуясь ст.ст. 167-171, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Оренбургской области.  

Судья А.А. Лебедянцева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.03.2023 8:36:00

 Кому выдана Лебедянцева Анна Александровна