209/2020-54473(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А17-938/2020

07 сентября 2020 года

г. Иваново

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г., 

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «ГрадСтрой» (ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Нева Стройсервис» (ИНН  

<

***>; ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору строительного подряда от 30.08.2017г. в  размере 2 135 826 руб.,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  РФ,   

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ООО «ГрадСтрой» удовлетворить частично.  

2. Взыскать с ООО «Нева Стройсервис» в пользу ООО «ГрадСтрой»  неустойку по договору строительного подряда от 30.08.2017г. в размере 677 635,20  руб. и 33 679 руб. расходов по оплате государственной пошлины по делу.  

В удовлетворении искового заявления в остальной части отказать.  

3. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд (610007, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия в  соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса  РФ.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий  двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со  статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного  сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области.  

Судья Скобелева Е.Г. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 12.05.2020 8:48:31Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна