21/2018-6080(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-15958/2017

г. Тюмень

24 января 2018 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В.,  рассмотрев единолично в открытом судебном заседании дело по иску  

акционерного общества «Дорожно-строительная компания «Автобан» 

к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление  капитального строительства»  

о взыскании неустойки, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с государственного казенного учреждения Тюменской области  «Управление капитального строительства» в пользу акционерного общества «Дорожно- строительная компания «Автобан» неустойку в размере 1 884 862 рубля 11 копеек, а также  29 616 рублей расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части исковые  требования оставить без удовлетворения.  

Выдать исполнительный лист. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный  апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской  области.  

 Судья Ю.В. Шанаурина 

Код для входа в режим ограниченного доступа: