АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е 

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

г. Воронеж Дело № А14-13251/2016  « 27 » февраля 2017 г.  

Судья Арбитражного суда Воронежской области Стеганцев А.И.  

при ведении протокола помощником судьи Щевелевой Н.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Огнеборец+СВ», 

г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  к закрытому акционерному обществу «Машоптторг»  г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  о взыскании задолженности  

и встречному иску закрытого акционерного общества «Машоптторг»  

г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью «Огнеборец+СВ»,  

г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  о взыскании пени  

Руководствуясь статьями 65, 110, 163, 167-171, 176, 180, 181 АПК  РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Огнеборец+СВ», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  удовлетворить полностью.  

Взыскать с закрытого акционерного общества «Машоптторг» г.  Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Огнеборец+СВ», г. Воронеж (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>) задолженность по оплате выполненных  работ по договору субподряда № 21/05/2015-ЛИП от 15.05.2015г. в размере  1 148 539,01 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме  2 000 руб.  

Исковые требования закрытого акционерного общества  «Машоптторг» г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  удовлетворить полностью.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Огнеборец+СВ», г. Воронеж (ОГРН 1043600168985 ИНН 3666118522) в  пользу закрытого акционерного общества «Машоптторг» г. Воронеж  (ОГРН 1023601580001 ИНН 3663001942) пеню за нарушение сроков  выполнения работ по договору субподряда № 21/05/2015-ЛИП от 15 мая  2015 года за период с 11.09.2015 по 24.11.2015 в размере 927 113,42 руб.,  пеню за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда   № 16/05/2015-ЛИП от 13 мая 2015 года за период с 11.10.2015 по 24.11.2015  в размере 493 479,01 руб., расходы по уплате государственной пошлины в  сумме 2 000 руб.  

Окончательно, путем зачета встречных требований, взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Огнеборец+СВ», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу закрытого акционерного  общества «Машоптторг» г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) 272 053,42 руб.  

Взыскать с закрытого акционерного общества «Машоптторг» 

г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 22 485 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Огнеборец+СВ», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета 25 206 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Воронежской  области.  

Судья А.И. Стеганцев