63/2024-76452(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-32000/2023

г. Новосибирск

13 марта 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Сурмановой Л.А., рассмотрев в судебном заседании  дело по иску фонда модернизации и развития жилищно-коммунального  хозяйства муниципальных образований Новосибирской области  

(ОГРН 1105400000430), г. Новосибирск, 

К: 1) обществу с ограниченной ответственностью «Стройэкспертсервис»  (ОГРН 1175476039287), г. Новосибирск, 2) ассоциации профессиональных  строителей Сибири (ОГРН 1165476147627)  

третьи лица: 1) общество с ограниченной ответственностью  УК «ТемпСервис» (ОГРН 1155476031281),  

2) общество с ограниченной ответственностью УК «Доверие» (ОГРН 1135476135849), 

о взыскании неустойки по договору № РТС254А220083(Д) от 22.03.2022 в  размере 595 601 рублей 56 копеек,  

при участии в судебном заседании представителей: 

истца – Бикбаев Д.Т., доверенность № 79 от 12.12.2023, диплом, паспорт;  ответчика – 1) Попова Т.В., доверенность от 01.11.2023, диплом, паспорт;  

2) Савченко О.В., доверенность от 22.07.2021, диплом, паспорт; третьи лица – 1) не явился, извещен надлежащим образом; 

2) Пушкин А.С., директор, выписка из ЕГРЮЛ, паспорт, Симонов В.А.,  паспорт,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Стройэкспертсервис», а при недостаточности денежных средств  субсидиарно с ассоциации профессиональных строителей Сибири в пользу  фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства  муниципальных образований Новосибирской области неустойку в размере  

595 601 рублей 56 копеек, судебные расходы по уплате государственной  пошлины в размере 9 157 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Стройэкспертсервис», а при недостаточности денежных средств  субсидиарно с ассоциации профессиональных строителей Сибири в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 755 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк