АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А25-1180/2018

14 ноября 2018 года

г. Черкесск

 

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи  Миллера Д.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью "Южгеопроект" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>; адрес: 357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

<

...>)  

к закрытому акционерному обществу "Строительное монтажное управление-4"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 369005, 

<

...>)  

о взыскании задолженности, при участии в судебном заседании: 

- в отсутствие представителей сторон, извещенных надлежащим образом о времени и  месте судебного заседания, а также путем размещения информации в сети «Интернет»,  

Руководствуясь статьями 1 - 3, 17, 27 - 28, 101 - 103, 110, 167 - 171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

р е ш и л:

1. Исковые общества с ограниченной ответственностью "Южгеопроект"  

удовлетворить в части. 

2. Взыскать с закрытого акционерного общества "Строительное монтажное  

управление-4" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  

ограниченной ответственностью "Южгеопроект" (ОГРН 1082632000197,  ИНН 2632089039) в общей сумме 450 341 рубль 25 копеек, из которых:  

- 444 341 рубль 25 копеек – неустойка за период с 30.05.2015 по 23.07.2018; 

- 6 000 рублей - судебные расходы по государственной пошлине, уплаченной по  платежному поручению № 117 от 30.05.2018.  

3. В остальной части исковых требований в части взыскания с ответчика неустойки  (пени) обществу с ограниченной ответственностью "Южгеопроект" отказать.  

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Южгеопроект"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 216 рублей 61 копейка.  

5. Взыскать с закрытого акционерного общества "Строительное монтажное  управление-4" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 5 833 рубля 39 копеек.  

Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики может быть  обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционной суд (улица Вокзальная, дом 2,  г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) в течение месяца после принятия решения  через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (проспект Ленина, дом 9, г.  Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000).  

Судья Д.В. Миллер