24/2017-53390(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-3589/2017

г. Петропавловск-Камчатский

06 декабря 2017 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи О.Н. Бляхер, при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску Управления архитектуры и градостроительства  

администрации Елизовского городского поселения (ИНН 

4105033184, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Ветрон»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 06.07.2012 в сумме 1 237 225 руб. 

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Ветрон»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Управлению архитектуры и градостроительства  

администрации Елизовского городского поселения (ИНН 

4105033184, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и  стоимости экспертизы в сумме 1 212 156, 08 руб.  

при участии:  

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от  

24.11.2016 (сроком до 31.12.2017) 

от ответчика: не явился 

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27–28, 101–103, 110, 148, 167–171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

иск Управления архитектуры и градостроительства администрации  Елизовского городского поселения удовлетворить в полном объеме.  

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Ветрон» в  части требования о взыскании стоимости экспертизы в размере 493 454 руб.  оставить без рассмотрения; в части требований о взыскании процентов за  пользование чужими денежными средствами удовлетворить частично.  

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Ветрон» в пользу Управления архитектуры и градостроительства администрации  Елизовского городского поселения 962 123, 96 руб. неустойки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ветрон» в доход  федерального бюджета 250 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца  со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу,  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.Н. Бляхер