АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А84-3027/22

05 октября 2022 г.

город Севастополь

 

Резолютивная часть решения объявлена «28» августа 2022 года.  

Решение в полном объёме изготовлено «05» октября 2022 года.

 

Арбитражный суд  города Севастополя в составе судьи Ражкова Р.А.,  рассмотрев в судебном заседании 28.09.2022 дело по исковому заявлению от 26.04.2022 № 2012-7868, уточненное заявлением от 05.08.2022,

 Государственное унитарное предприятие города Севастополя "ВОДОКАНАЛ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Севастополь) 

к Жилищно-строительному кооперативу "ПРОСПЕКТ 2"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Севастополь) 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВАСТОПОЛЬ" (299038, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ (299011, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.06.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 920401001).

о взыскании задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения,

при участии в судебном заседании 28.09.2022:

от истца - ФИО1 по доверенности от 17.02.2022,

при ведении протокола судебного заседания 28.09.2022 секретарем судебного заседания ФИО2, 

установил:

Истец обратился к ответчику с исковым заявлением  о взыскании задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения в сумме 1 312 978 (Один миллион триста двенадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 63 копеек, пени в размере, исчисленном на дату вынесения решения и по день фактической оплаты задолженности, а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 27 529 рублей.

Определением от 13.05.2022 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание. 

20.05.2022 от ответчика поступили пояснения.

30.05.2022 от ответчика поступили возражения о рассмотрении дела по правилам упрощенного производства.

29.06.2022 от ответчика поступили возражения на исковое заявление, в котором просят отказать в удовлетворении исковых требований.

Определением от 11.07.2022 дело назначено к судебному разбирательству.

01.08.2022 от ответчика поступили дополнительные пояснения.

В судебном заседании 05.08.2022 от ГУП города Севастополя "Водоканал" поступило заявление об изменении исковых требований, в котором истец просит:

 - взыскать с ЖСК «Проспект 2» в пользу ГУПС «Водоканал» задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения в размере 1 574 402,31 руб.

 - взыскать с ЖСК «Проспект 2» в пользу ГУПС «Водоканал» пеню в размере 225 446,50 руб., с начислением пеней по день фактической оплаты задолженности.

Определением от 05.08.2022 в порядке статьи 49 АПК РФ суд принял уточнённое исковое заявление к рассмотрению.

22.08.2022 от ответчика поступили возражения относительно суммы начисленной неустойки.

В судебном заседании 22.08.2022 истец уточнил сумму подлежащей взысканию неустойки в размере 121 601,08 рублей.

02.09.2022 от ответчика поступили дополнительные пояснения.

Сведения о времени и месте судебного разбирательства 28.09.2022 размещены в сети Интернет на сайте www.arbitr.ru. 24.08.2022.

В судебном заседании 29.08.2022 представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик явку уполномоченных представителей в судебное заседание 28.09.2022 не обеспечил, о времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим образом, о чем свидетельствуют материалы дела.

С учетом изложенного, по мнению суда, материалы дела достаточно характеризуют спорные правоотношения, основания для отложения рассмотрения дела отсутствуют, а дело подлежит рассмотрению в отсутствие представителя ответчика по имеющимся в деле материалам.

Имеющиеся в деле доказательства исследованы и оценены судом в совокупности по правилам статей 65, 70, 71 АПК РФ.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между Государственным унитарным предприятием города Севастополя «Водока¬нал» и ЖСК «Проспект 2» 06.03.2015 был заключен договор № 2140 Холодного водоснабжения и водоотведения (далее-договор). 

Между ГУП города Севастополя «Водоканал» (далее - организация водопроводно-канализационного хозяйства) и потребительским кооперативом «Жилищно-строительный кооператив «Проспект 2» (далее - абонент) 06.03.2015 заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения №2140 (далее – договор), согласно которому организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду. Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодную воду) установленного качества в объеме, определенном настоящим договором. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется осуществлять прием сточных вод абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов (в случаях, когда такие нормативы установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации), требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договором, соблюдать в соответствии с настоящим договором режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета (пункт 1 договора).

Пунктом 4 договора предусмотрено, что датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 06.03.2015.

Разделом 3 договора определены тарифы, сроки и порядок оплаты по договору, согласно которого оплата по договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) тарифам на техническую воду и (либо) водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

Согласно пунктам 18, 19 договора коммерческий учет холодной воды и отведенных сточных вод обеспечивает абонент, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета.

Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного Договором, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в организацию водопроводно-канализационного хозяйства в период с 20 по 25 число расчетного месяца.

В соответствии с пунктом 8 договора расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному месяцу. Абонент оплачивает полученную холодную воду и отведенные сточные воды до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Ответственность сторон установлена в разделе 16 договора, которым определено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2015. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон на заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях (пункты 69, 70, 71 договора).

Сторонами подписаны акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, являющиеся неотъемлемой частью договора (приложение 1, 2). Границей раздела является точка присоединения к городским сетям водопровода и канализации.

В приложениях №5 к договору определены узлы учета и приборы учета воды, сточных вод и места отбора проб воды, сточных вод.

ГУПС «Водоканал» предоставляло услуги по водоснабжению и водоотведению согласно условиям договоров.

Предприятием в материалы дела представлены акты выполненных работ: № 2140 от 31.05.2021, № 2140 от 30.06.2021, № 2140 от 31.07.2021, № 2140 от 31.08.2021, № 2140 от 30.09.2021, № 2140 от 31.10.2021, № 2140 от 30.11.2021, № 2140 от 31.12.2021, № 2140 от 31.01.2022, № 2140 от 28.02.2022.

Учитывая ненадлежащее исполнение обязательств ответчиком условий договора в части оплаты, у ответчика образовалась задолженность в размере 1312978,63 руб. за период с 01 мая 2021 г. по 28 февраля 2022 г.

Истец направил ответчику претензию № 20/2-4257 от 15.03.2022 с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

21.03.2022 ЖСК «Проспект 2» направил ГУПС Водоканал подписанный с разногласиями Акт сверки расчетов за период с 01.05.2021 по 28.02.2022 и уведомление о расторжении договора № 2140 от 21.03.2022. Однако договор не был расторгнут, т.к. на основании п.72 договора, данный договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего договора по обоюдному согласию сторон. Стороны не пришли к согласию.

21.03.2022 ЖСК «Проспект 2» направил ГУПС Водоканал ответ на претензию.

23 сентября 2019 года Ленинским районным судом по делу № 2-1740/2019 было принято решение обязать ЖСК « Проспект 2» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу (16.12.2019) устранить нарушения требований градостроительного законодательства при строительстве многоквартирного жилого дома № 57 по ул. ФИО3 в г. Севастополе, а также выполнить технические условия, выданные ГУПС «Водоканал» и ПАО «Севастопольгаз», подключив указанный дом к инженерным сетям и коммуникациям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В 2012 году многоквартирный жилой дом по адресу ул.ФИО3, д.57/1, 57/2,57/3 введен в эксплуатацию.

В соответствии с протоколом от 31 марта 2019 г. с июня 2019 года жильцы, проживающие в квартирах вышеуказанного дома переведены на прямые расчеты с ГУПС «Водоканал» . Часть владельцев нежилых помещений . расположенных, в вышеуказанного жилого дома (мансарды, цокольные этажи), также заключили прямые договоры с ГУПС «Водоканал». Таким образом, с 01.06.2020 года обязательства по оплате услуг водоснабжения и водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу ФИО3, д.57/1, 57/2, 57/3, несут непосредственно собственники помещений.

19 апреля 2021 года между ГУПС «Водоканал» и ООО «Городская управляющая компания «Севастополь» был заключен договор № 11760 Холодного водоснабжения и водоотведения жилого дома ул. ФИО3, д.57 корпус 1, корпус 2, корпус 3.

На основании договора № 11760 от 19.04.2021г. границей балансовой принадлежности сетей водоснабжения и водоотведения ООО «Городская управляющая компания «Севастополь» и ГУПС «Водоканал» является водопроводная сеть, принадлежащая ЖСК «Проспект 2», водоотведения в сети ЖСК «Проспект 2». ООО «Городская управляющая компания «Севастополь» осуществляет управление жилого дома по адресу ул. ФИО3, д. 5 7/1, 57/2, 57/3 в рамках предоставления услуг по обслуживанию внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, так как население на прямых расчетах с ГУПС «Водоканал».

Коммерческий учет коммунального ресурса  ЖСК «Проспект 2» осуществляется по прибору учета: СТВХ-50, № 267324947, установленный в водопроводном колодце, в точке врезки в сеть центрального водоснабжения на строительство комплекса жилых домов.

Указанный водомерный узел 20.10.2017 принят в эксплуатацию.

По показаниям прибора учета согласно контрольной съемке с апреля 2021г. по февраль 2022 г. (10 месяцев) объем фактического потребления водоснабжения и водоотведения по данным коренного прибора учета составил 40241 м3 , как разница между показаниями 80677 м3 – 120918 м3 = 40241 м3.

После коренного прибора учета, подключены субабоненты: 

- жилой дом ул. ФИО3 д.57 корпус 1;

- жилой дом ул. ФИО3 д. 57 корпус 2;

- жилой дом ул. ФИО3 д. 57 корпус 3;

- владельцы нежилых помещений, заключившие прямые договора с ГУПС «Водоканал».

Объем потребления указанных субабонентов (население и собственники нежилых помещений) составляет 17592,30 м3.

Объем потребления коммунального ресурса ПК ЖСК « Проспект 2» определен как разница между объемом по коренному прибору учета и суммарным объемом субабонентов (население и собственники нежилых помещений) и составил за спорный период (10 месяцев): 40241 -17592,30 =22 648,73 м3.

Долг по договору № 2140 от 06.03.2015 ЖСК «Проспект 2» образовался как разница выставленных объемов по коренному прибору учета с вычетом объемов потребляемым субабонентами (населением, владельцами нежилых помещений).

Истец начислил задолженность ЖСК «Проспект 2» за период с 01.05.2021 по 28.02.2022 за потребленный ресурс в размере 1 574 402,31 руб.

Поскольку существующая задолженность по договору обществом не погашена, ГУПС «Водоканал» обратилось с настоящим иском в суд.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Гражданско-правовые отношения, связанные с поставкой питьевой воды и приемом (сбросом) сточных вод регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении), и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 (далее - Правила №644).

Пунктом 2 статьи 13 Закона о водоснабжении установлено, что к договору водоснабжения применяются положения о договоре об энергоснабжении, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и не противоречит существу договора водоснабжения.

Исходя из положений статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон №416-ФЗ), под водоснабжением понимается водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение), (часть 4); водоотведение представляет собой прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения (часть 2).

Частью 1 статьи 13 Закона №416-ФЗ установлено, что по договору горячего или холодного водоснабжения (далее – договор водоснабжения) организация, осуществляющая горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую, питьевую и (или) техническую воду установленного качества в объеме, определенном договором водоснабжения, а абонент обязуется оплачивать принятую воду и соблюдать предусмотренный договором водоснабжения режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.

Частью 2 статьи 13 Закона №416-ФЗ определено, что к договору водоснабжения применяются положения о договоре об энергоснабжении, предусмотренные Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и не противоречит существу договора водоснабжения.

В силу части 3 статьи 13 Закона №416-ФЗ, договор водоснабжения является публичным договором.

Пунктом 2 статьи 548 ГК РФ определено, что к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статья 539 - 547 названного Кодекса) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

В силу статьи 544 ГК РФ оплата производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Статьей 545 ГК РФ предусмотрено, что абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации.

Исходя из части 1 статьи 20 Закона №416-ФЗ, коммерческому учету подлежит, в том числе, количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения; количество сточных вод, принятых от абонентов по договорам водоотведения.

В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона №416-ФЗ и пунктом 82 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 (далее – Правила №644), определение количества поданной (полученной) холодной воды, принятых (отведенных) сточных вод осуществляется путем проведения коммерческого учета в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 №776 (далее - Правила №776), коммерческий учет воды, сточных вод осуществляется путем измерения количества воды и сточных вод приборами учета (средствами измерения) воды, сточных вод в узлах учета или расчетным способом в случаях, предусмотренных Законом №416-ФЗ.

Часть 4 статьи 20 Закона №416-ФЗ предусматривает, что коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды и сточных вод приборами учета воды, сточных вод или в случаях, предусмотренных данной статьей, расчетным способом.

Таким образом, закон устанавливает порядок определения объемов энергоресурса либо с использованием установленных приборов учета или расчетным способом при отсутствии таковых.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статьи 309, 310 ГК РФ).

Из материалов дела усматривается, что задолженность ЖСК «Проспект 2» за период с 01.05.2021 по 28.02.2022 за потребленный ресурс составляет 1 574 402,31 руб.

В материалах дела имеется расчет объемов и начислений за услуги водоснабжения и водоотведения за спорный период по состоянию на 05.08.2022.

Факт оказания услуг по водоснабжению и водоотведению подтверждается представленными в материалы счетами с подробной расшифровкой сумм, объемов и тарифов на оказанные услуги, актами выполненных работ, возражений на которые ответчиком не представлено.

Вместе с тем, доказательств исполнения обязательства по полной оплате принятой электрической энергии по Договору за спорный период, как до, так и после обращения истца с иском в суд, ответчик в материалы дела не представил.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно части 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Таким образом, суд пришел к выводу о доказанности истцом факта ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по Договору, в связи с чем, исковые требования о взыскании задолженности за период с 01.05.2021 по 28.02.2022 за потребленный ресурс в размере 1 574 402,31 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме.

Поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по Договору по своевременной оплате оказанных истцом услуг в спорный период, истцом заявлено требование о взыскании пеней. 

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств. 

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает (статья 332 ГК РФ).

Пунктом 65 договора № 2140 от 06.03.2015 предусмотрена ответственность абонента за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по оплате за услуги по водоснабжению и водоотведению.

Поскольку нарушение ответчиком обязательства по своевременной оплате услуг по водоснабжению и водоотведению судом установлено, требование истца о взыскании неустойки заявлено правомерно.

Требование о взыскании неустойки уточнено истцом с учётом Постановления Правительства РФ от 26.03.2022 №474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году», Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»,  разъяснения, отражённые в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», абзац второй пункта 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Суд, проверив представленный истцом, расчет неустойки, признал его арифметически верным и соответствующим обстоятельствам дела.

Однако в части расчёта пени за период с 11.06.2021 по 31.03.2022 истцом применена ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, установленная Постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 № 474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году» – 9,5%, действовавшая на 27.02.2022.

Вместе с тем, суд полагает, что положения указанных постановлений не могут быть истолкованы как ухудшающие положение слабой стороны по сравнению с положением, установленным Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

В указанной части требования истца о взыскании пени суд полагает подлежащими удовлетворению в части – исходя из ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день вынесения решения 7,5 %.

На основании изложенного, взыскание с ответчика в пользу истца суммы пени в размере 96 000 рублей 85 копеек, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учётом положений пункта 1 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины по настоящему делу составляет 30 998 рублей.

 Согласно платежному поручению № 1259 от 27.04.2022 истцом при подаче иска в суд была оплачена государственная пошлина в сумме 27 529 руб. за требования о взыскании 1 452 929 рублей 25 копеек.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.

Таким образом, сумма государственной пошлины в размере 25 299 (Двадцать пять тысяч двести девяносто девять) рублей 61 копейка за требования в размере 1 670 403 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч четыреста тридцать) рублей 16 копеек - подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, пропорционально удовлетворённым требованиям с учётом того, что 2 229 рублей 39 копеек расходов по оплате государственной пошлины остаются на истце.

Недостающая сумма государственная пошлина в размере 3 439 рублей подлежит взысканию с ответчика непосредственно в федеральный бюджет.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Севастополя

РЕШИЛ:

Исковые требования по заявлению от 26.04.2022 № 2012-7868, уточнённому заявлением от 04.08.2022 № б/н, удовлетворить частично.

Взыскать с  Жилищно-строительного кооператива «Проспект 2» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Севастополь) в пользу Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Водоканал» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Севастополь) сумму 1 670 403 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч четыреста тридцать) рублей 16 копеек, из которых 1 574 402 рубля 31 копейка - основной долг, 96 000 рублей 85 копеек – пени, а также взыскать расходы на оплату государственной пошлины в сумме 25 299 (Двадцать пять тысяч двести девяносто девять) рублей 61 копейка.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Жилищно-строительного кооператива «Проспект 2» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Севастополь) в федеральный бюджет 3 439 (Три тысячи четыреста тридцать девять) рублей государственной пошлины.

Разъяснить истцу право на обращение с требованием о взыскании неустойки за просрочку оплаты, в отношении дней просрочки, которые наступят после завершения моратория, введенного постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его вынесения в Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.

 

Судья 

Р.А. Ражков