113_32514372 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст.176 АПК РФ) 

г.Москва А40-43019/22-113-303 28 июня 2022 г. Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего судьи А.Г.Алексеева при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Вакуленко А.Э., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО «66 МОЗ» к АО «МСУ-1» о взыскании 2 046 046,79 рублей, встречному иску о взыскании 2 496 177,09 рублей, при участии: 

от истца – ФИО1 по доверенности от 10 января 2022 г. № 1;  от ответчика – ФИО2 по доверенности от 20 июля 2021 г. № 26/07-1/2021;  

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с акционерного общества «Монолитное Строительное  Управление-1» (ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества  «66 Металлообрабатывающий завод» (ОГРН 

<

***>):  

задолженность в размере 2 046 046 (два миллиона сорок шесть тысяч серок шесть)  рублей 79 копеек;  

расходы по уплате государственной пошлины в размере 33 230 (тридцать три  тысячи триста тридцать) рублей.  

2. Взыскать с акционерного общества «66 Металлообрабатывающий завод»  (ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Монолитное Строительное  Управление-1» (ОГРН 

<

***>):  

неустойку в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей; 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 042 (семь тысяч сорок  два) рубля.  

3. В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.  

4. Произвести зачёт взысканных сумм. Взыскать с акционерного общества  «Монолитное Строительное Управление-1» (ОГРН 

<

***>) в пользу  акционерного общества «66 Металлообрабатывающий завод» (ОГРН 

<

***>)  денежную сумму в размере 1 672 (один миллион шестьсот семьдесят две тысячи двести  тридцать четыре) рубля 79 копеек.  

5. Возвратить акционерному обществу «Монолитное Строительное  Управление-1» (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную  

пошлину в размере 3 657 (три тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей, уплаченную по  платёжному поручению от 5 апреля 2022 г. № 15043.  

6. Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья А.Г.Алексеев