АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-14769/2022

г. Ставрополь

25 января 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Соловьевой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мирошник А.В., 

рассмотрев в судебном заседании рассмотрев в судебном заседании дело по иску  публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической  системы», г. Москва, в лице филиала Магистральные электрические сети Юга, п.  Иноземцево, ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979,  

к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «ЭРА»,  г. Махачкала, ОГРН 1140572002471, ИНН 0572009113,  

о взыскании по договору подряда № 279 от 29.12.2020 неустойки в сумме 34 344 695,60  руб., неустойки за период с 16.08.2022 по день принятия судом решения по настоящему делу,  неустойки со дня принятия решения судом по день фактического исполнения обязательства  и расходов по уплате государственной пошлины в сумме 194 723 руб.,  

при участии представителей истца Спиридонова И.А. по доверенности от 05.07.2022   № 113-22, Романенко А.В. по доверенности от 12.12.2022, представителя ответчика Гора  А.А. (генеральный директор),  

руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «ЭРА»,  г. Махачкала, ОГРН 1140572002471, ИНН 0572009113 в пользу публичного акционерного  общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», г. Москва,  ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979 неустойку по договору подряда № 279 от 29.12.2020  в сумме 2 689 816,82 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере  170 341,54 руб.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Возвратить пользу публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая  компания Единой энергетической системы», г. Москва, ОГРН 1024701893336, ИНН  4716016979, из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 12 899 руб.  Выдать справку на ее возврат.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу.  

Судья И.В. Соловьева