И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва                                                                                   дело № А40-223180/22-151-1687

20.02.2023 года.                                                       

Резолютивная часть решения объявлена 26.01.2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 20.02.2023 года.

 

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.С. Елиной

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО «МЕДИЦИНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «СК» (ОГРН 1176658073151)

к ответчику ФГУП "ГУСС" (ОГРН 1022302390461) 

о взыскании 23 297 820,83 руб.

при участии

от истца – Стихина Е.И. по доверенности от 26.07.2022г.

от ответчика – Вастрейкина Т.В. по доверенности от 16.11.2022г. 

 

У С Т А Н О В И Л:

С учетом уточнений требований в порядке ст. 49 АПК РФ, иск заявлен о взыскании задолженности в размере 10 212 314, 60 руб., неустойки в сумме 13 085 506, 23 руб., с последующим начислением по день фактической оплаты. 

Представитель истца требования поддержал в полном объеме, ответчик против основного долга не возражал, в отношении неустойки просил применить положения ст. 333 ГК РФ.  

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В рамках выполнения государственного контракта от 22.07.2019 № 1921187376422554164000000 на выполнение полного комплекса работ по 1 этапу и проектно-изыскательских работ по 2 этапу по объекту: «Строительство Северо-Кавказского суворовского военного училища на 560 мест, г. Владикавказ, РСО-Алания (шифр Ю-23/18-36), идентификационный код государственного оборонного заказа ИГК № 1921187376422554164000000   между  Обществом   с   ограниченной   ответственностью «Медицинская корпорация «СК» (далее по тексту — Поставщик) и ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» (далее по тексту - Покупатель) были заключены следующие договоры поставки:

- договор поставки № 1921187376422554164000000/2020/36/417 от 14.08.2020;

- договор поставки № 1921187376422554164000000/2020/38/417 от 14.08.2020;

- договор поставки № 1921187376422554164000000/2020/ПМ1-22/417 от 03.08.2020;

- договор поставки № 1921187376422554164000000/2020/ПМ2-19/417 от 03.08.2020;

- договор поставки № 1921187376422554164000000/2020/ПУчК2-20/417 от 03.08.2020.

05 августа 2022 года (запись ГРН в ЕГРЮЛ 2227802502673) произошла смена наименования юридического лица: с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» на ФГУП «Главное управление специального строительства».

В соответствии с п. 1.1. Договора поставки № 1921187376422554164000000/2020/36/417 от 14.08.2020 года, Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования для медсанчасти, в дальнейшем именуемых -«Продукция», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией Продукции (Приложение № 2) к Договору.

Объект: «Строительство Северо-Кавказского суворовского военного училища на 560 мест, г. Владикавказ, РСО-Алания (шифр Ю-23/18-36)».

В соответствии с п. 2.1. Договора, цена Договора 11 071 748 (одиннадцать миллионов семьдесят одна тысяча семьсот сорок восемь) рублей 00 коп., включая НДС. Налоговая ставка и порядок НДС определяется в соответствии с ч. 2 ст. 149 НК РФ и указана в Спецификации Продукции (Приложение № 2 к Договору).

26 сентября 2020 года в пункт 2.1. Договора внесены изменения путем принятия Дополнительного      соглашения      №      2      к     Договору поставки      № 1921187376422554164000000/2020/36/417 от 14.08.2020 года: цена Договора снижена на 99 880 (девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек и, таким образом, составляет 10 971 868 (десять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 коп.

В соответствии с п. 2.3. Договора, цена Договора является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

В соответствии с п. 2.4. Договора, окончательная оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств по Договору.

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская корпорация «СК» надлежащим образом исполнило обязанность по поставке, однако со стороны ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» обязательства выполнены не надлежащим образом.

В рамках Договора поставки № 1921187376422554164000000/2020/36/417 от 14.08.2020 года истцом были осуществлены поставки на  10 971 868 руб. ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» поступили следующие оплаты на сумму 8 857 938, 40 руб.

Таким образом, у ответчика образовалась задолженность в размере 2 114 469  рублей 60 коп.

В соответствии с п. 7.17. Договора, при нарушении установленного Договором срока оплаты Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости поставленной, принятой в соответствии с условиями Договора и неоплаченной Продукции за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 2.4. Договора, окончательная оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств по Договору.

19 мая 2022 года сторонами подписан Итоговый акт об исполнении Поставщиком договорных обязательств. В соответствии с п. 1 Итогового акта, Поставщик поставил Покупателю продукцию на сумму 10 971 868 рублей 00 копеек, из них:

9 153 578 рублей 00 копеек, без НДС.

1 818 290 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 303 048,33.

Таким образом, стоимость одного дня просрочки составляет 10 971,87 (десять тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 87 коп.

Учитывая, что на день подачи искового заявления (12.10.2022), ФГУП «Главное управление специального строительства» не предоставило ответ на досудебную претензию и не совершило никаких доплат по Договору, просрочка составляет 131 (сто тридцать один) день. Таким образом, пени по настоящему Договору составляют 1 437 314.71 (один миллион четыреста тридцать семь тысяч триста четырнадцать) рублей 71 коп.

В соответствии с п. 1.1. Договора поставки № 1921187376422554164000000/2020/38/417 от 14.08.2020 года, Поставщик обязуется осуществить поставку мебели, оборудования и утвари для медсанчасти, в дальнейшем именуемых - «Продукция», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией Продукции (Приложение № 2) к Договору.

Объект: «Строительство Северо-Кавказского суворовского военного училища на 560 мест, г. Владикавказ, РСО-Алания (шифр Ю-23/18-36)».

В соответствии с п. 2.1. Договора, цена Договора 12 848 526 (двенадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 00 коп.,

включая НДС. Налоговая ставка и порядок НДС определяется в соответствии с ч. 2 ст. 149 НК РФ и указана в Спецификации Продукции (Приложение № 2 к Договору).

15 декабря 2020 года в пункт 2.1. Договора внесены изменения путем принятия Дополнительного      соглашения      №      2      к     Договору поставки      № 1921187376422554164000000/2020/38/417 от 14.08.2020 года: цена Договора увеличена на 1 335 (одна тысяча триста тридцать пять) рублей 00 копеек и, таким образом, составляет 12 849 861 (двенадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 00 коп.

В соответствии с п. 2.3. Договора, цена Договора является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

В соответствии с п. 2.4. Договора, окончательная оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств по Договору.

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская корпорация «СК» надлежащим образом исполнило обязанность по поставке, однако со стороны ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» обязательства выполнены не надлежащим образом.

В рамках Договора поставки № 1921187376422554164000000/2020/38/417 от 14.08.2020 года истцом были осуществлены поставки на  12 431 198 руб. При этом, со стороны ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» поступили следующие оплаты на сумму 10 278 820, 80 руб.

Таким образом, у ответчика перед истцом образовалась задолженность в размере 2 152 377 (два миллиона сто пятьдесят две тысячи триста семьдесят семь) рублей 20 коп.

В соответствии с п. 7.17. Договора, при нарушении установленного Договором срока оплаты Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости поставленной, принятой в соответствии с условиями Договора и неоплаченной Продукции за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 2.4. Договора, окончательная оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств по Договору.

19 мая 2022 года сторонами подписан Итоговый акт об исполнении Поставщиком договорных обязательств. В соответствии с п. 1 Итогового акта, Поставщик поставил Покупателю продукцию на сумму 12 431 198 (двенадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча сто девяносто восемь) рублей 00 копеек, из них:

4 154 619 (четыре миллиона сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 00 копеек, без НДС.

21 805,00 (двадцать одна тысяча восемьсот пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (10%) - 1982 рубля 27 копеек;

8 254 774,00 (восемь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 00 коп. - 1 375 795 рублей 67 копеек.

Таким образом, стоимость одного дня просрочки составляет 12 431 (двенадцать тысяч четыреста тридцать один) рубль 20 коп.

Учитывая, что на день подачи искового заявления (12.10.2022), ФГУП «Главное управление специального строительства» не предоставило ответ на досудебную претензию и не совершило никаких доплат по Договору, просрочка составляет 131 (сто тридцать один) день. Таким образом, пени по настоящему Договору составляют 1 628 486 (один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 94 коп.

В соответствии с п. 1.1. Договора поставки № 1921187376422554164000000/2020/ПМ1-22/417 от 03.08.2020 года, Поставщик обязуется осуществить поставку мебели для спального корпуса, в дальнейшем именуемые -«Продукция», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией Продукции (Приложение № 2) к Договору.

Объект: «Строительство Северо-Кавказского суворовского военного училища на 560 мест, г. Владикавказ, РСО-Алания (шифр Ю-23/18-36)».

В соответствии с п. 2.1. Договора, цена Договора 14 364 945 (четырнадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять) рублей 00 коп., включая НДС 20% в размере 2 394 157,50 руб.

В соответствии с п. 2.3. Договора, цена Договора является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

В соответствии с п. 2.4. Договора, окончательная оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Доставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств по Договору.

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская корпорация «СК» надлежащим образом исполнило обязанность по поставке, однако со стороны ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» обязательства выполнены не надлежащим образом.

В рамках Договора поставки № 1921187376422554164000000/2020/ПМ 1-22/417 от 03.08.2020 истцом были осуществлены поставки на  14 364 945 руб. При этом, со стороны ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» поступили следующие оплаты на сумму 11 491 956, 00 руб.

Таким образом, у ответчика перед истцом образовалась задолженность в размере 2 872 989 (два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 коп.

В соответствии с п. 7.17. Договора, при нарушении установленного Договором срока оплаты Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости поставленной, принятой в соответствии с условиями Договора и неоплаченной Продукции за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 2.4. Договора, окончательная оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств по Договору.

19 мая 2022 года сторонами подписан Итоговый акт об исполнении Поставщиком договорных обязательств. В соответствии с п. 1 Итогового акта, Поставщик поставил Покупателю продукцию на сумму 14 364 945 (четырнадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 2394167,50.

Таким образом, стоимость одного дня просрочки составляет 14 364 (четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 95 коп.

Учитывая, что на день подачи искового заявления (12.10.2022), ФГУП «Главное управление специального строительства» не предоставило ответ на досудебную претензию и не совершило никаких доплат по Договору, просрочка составляет 131 (сто тридцать один) день. Таким образом, пени по настоящему Договору составляют 1 881 807 (один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот семь) рублей 80 коп.

В соответствии с п. 1.1. Договора поставки № 1921187376422554164000000/2020/ПМ2-19/417 от 03.08.2020 года, Поставщик обязуется осуществить поставку мебели и инвентаря, в дальнейшем именуемые - «Продукция», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией Продукции (Приложение № 2) к Договору.

Объект: «Строительство Северо-Кавказского суворовского военного училища на 560 мест, г. Владикавказ, РСО-Алания (шифр Ю-23/18-36)».

В соответствии с п. 2.1. Договора, цена Договора 14 364 945 (четырнадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять) рублей 00 коп., включая НДС 20% в размере 2 394 157,50 руб.

07 августа 2020 года ООО «МК «СК» и ФГУП «ГВСУ №4» заключили Дополнительное      соглашение      №      2      к Договору      поставки      № 192П87376422554164000000/2020/ПМ2-19/417  от  03.08.2020   года.   Дополнительным соглашением внесены изменения в п. 2.1. Договора поставки, согласно которых сумма НДС равна 2 715 906,83 руб.

01 октября 2020 года ООО «МК «СК» и ФГУП «ГВСУ №4» заключили Дополнительное соглашение № 3 к Договору поставки № 1921187376422554164000000/2020/ПМ2-19/417 от 03.08.2020 года, согласно которому цена Договора снижена на 2 878 467 руб. 00 коп., в том числе НДС 20%, в размере 479 744 руб. 50 коп. Таким образом, цена Договора стала равна 13 416 974 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% в размере 2 236 162 руб. 33 коп.

В соответствии с п. 2.3. Договора, цена Договора является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

В соответствии с п. 2.4. Договора, окончательная оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств по Договору.

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская корпорация «СК» надлежащим образом исполнило обязанность по поставке, однако со стороны ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» обязательства выполнены не надлежащим образом.

В рамках Договора поставки № 1921187376422554164000000/2020/ПМ2-19/417 от 03.08.2020 года истцом были осуществлены поставки на  13 036 352, 80 руб. При этом, со стороны ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» поступили следующие оплаты на сумму 11 491 956, 00 руб.

Таким образом, у ответчика перед истцом образовалась задолженность в размере 380 621 (триста восемьдесят тысяч шестьсот двадцать один) рубль 20 коп.

В соответствии с п. 7.17. Договора, при нарушении установленного Договором срока оплаты Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости поставленной, принятой в соответствии с условиями Договора и неоплаченной Продукции за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 2.4. Договора, окончательная оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств по Договору.

18 мая 2021 года сторонами подписан Итоговый акт об исполнении Поставщиком договорных обязательств. В соответствии с п. 1 Итогового акта, Поставщик поставил Покупателю продукцию на сумму 13 416 974 (тринадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Таким образом, стоимость одного дня просрочки составляет 13 416 (тринадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 97 коп.

Учитывая, что на день подачи искового заявления (12.10.2022), ФГУП «Главное управление специального строительства» не предоставило ответ на досудебную претензию и не совершило никаких доплат по Договору, просрочка составляет 497 (четыреста девяносто семь) дней. Таким образом, пени по настоящему Договору составляют 6 668 236 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать шесть) рублей 08 коп.

В соответствии с п. 1.1. Договора поставки № 1921187376422554164000000/2020/ПУчК2-20/417 от 03.08.2020 года, Поставщик обязуется осуществить поставку и монтаж мебели и оборудования для учебно-административного корпуса, в дальнейшем именуемых - «Продукция», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией Продукции (Приложение № 2) к Договору.

Объект: «Строительство Северо-Кавказского суворовского военного училища на 560 мест, г. Владикавказ, РСО-Алания (шифр Ю-23/18-36)».

В соответствии с п. 2.1. Договора, цена Договора 10 658 658 (десять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей        00 коп.,

включая НДр 20% в размере 1 776 443,00 руб.

12 февраля 2021 года ООО «МК «СК» и ФГУП «ГВСУ №4» заключили Дополнительное      соглашение      №      2      к Договору      поставки      №

1921187376422554164000000/2020/ПУчК2-20/417 от 03.08.2020 года. Дополнительным соглашением внесены изменения в п. 2.1. Договора поставки: «Цена Договора 11 498 177 (одиннадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч сто семьдесят семь) рублейОО коп., включая НДС 20%».

В соответствии с п. 2.3. Договора, цена Договора является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

В соответствии с п. 2.4. Договора, окончательная оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств по Договору.

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская корпорация «СК» надлежащим образом исполнило обязанность по поставке, однако со стороны ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» обязательства выполнены не надлежащим образом.

В рамках Договора поставки № 1921187376422554164000000/2020/ ПУчК2-20/417 от 03.08.2020 года истцом были осуществлены поставки на  11 218 784 руб. При этом, со стороны ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» поступили следующие оплаты на сумму 8 526 926, 40 руб.

Таким образом, у ответчика перед истцом образовалась задолженность в размере 2 691 857 (два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 60 коп.

В соответствии с п. 7.17. Договора, при нарушении установленного Договором срока оплаты Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости поставленной, принятой в соответствии с условиями Договора и неоплаченной Продукции за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 2.4. Договора, окончательная оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Итогового акта об исполнении Поставщиком договорных обязательств по Договору.

19 мая 2022 года сторонами подписан Итоговый акт об исполнении Поставщиком договорных обязательств. В соответствии с п. 1 Итогового акта, Поставщик поставил Покупателю продукцию на сумму 11 218 784 (одиннадцать миллионов двести восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 1 869 797,33 коп.

Таким образом, стоимость одного дня просрочки составляет 11218 (одиннадцать тысяч двести восемнадцать) рублей 78 коп.

Учитывая, что на день подачи искового заявления (12.10.2022), ФГУП «Главное управление специального строительства» не предоставило ответ на досудебную претензию и не совершило никаких доплат по Договору, просрочка составляет 131 (сто тридцать один) день. Таким образом, пени по настоящему Договору составляют 1 469 660 (один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 70 копеек.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд. 

Удовлетворяя требования в части, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 333, 421, 431, 506, 516, 779, 781 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее. 

Совокупность надлежащих, относимых и допустимых доказательств подтверждает обоснованность позиции истца в рамках заявленных требований в части основного долга в размере 10 212 314, 60 руб. 

Учитывая изложенное, с ответчика в пользу истца суд взыскивает задолженность в сумме 10 212 314, 60 руб.

Рассмотрев расчет неустойки суд признает его методологически и арифметически не верным, поскольку  истец не учитывает при расчете положения Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 №497 «О ведении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

По перерасчету суда, за период до 31.03.2022, размер неустойки составит 1 299 956, 71 руб. в остальной части в удовлетворении требований суд отказывает.  

При этом, поскольку до настоящего времени денежное обязательство должником не исполнено,  в силу ст. 330 ГК РФ, п. 65 Постановления Пленума ВС РФ №7 от 24.03.2016г. неустойка подлежит уплате до момента фактического исполнения обязательства, с учетом прерывания периода, в связи с введением Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 №497 «О ведении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

Заявление ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ суд отклоняет, поскольку ответчиком не представлены доказательства явной несоразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства.

Учитывая длительность неисполнения обязательств, принимая во внимание соразмерность начисленной неустойки последствиям неисполнения обязательства, суд не находит оснований применения ст. 333 ГК РФ и уменьшения размера начисленной неустойки.   При этом, суд учитывает, что какие-либо доказательства  явной несоразмерности  неустойки последствиям нарушения обязательства ответчиком не представлены (п. 69 Постановления Пленума ВС РФ №7 от 24.03.2016г.).

Принимая во внимание перерасчет неустойки с учетом положений моратория, размер задолженности и период просрочки исполнения обязательства, правовых оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ судом не установлено. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит требования истца подлежащими удовлетворению в части.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 10, 12, 309, 310, 330, 333, 421, 431, 506, 516, 779, 781 ГК РФ, ст. 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ФГУП "ГУСС" (ОГРН 1022302390461) в пользу ООО «МЕДИЦИНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «СК» (ОГРН 1176658073151) задолженность в размере 10 212 314 руб. 60 коп., неустойку в размере 1 299 956 руб. 71 коп., неустойку, начисленную на сумму долга 10 212 314 руб. 60 коп. в размере 0,1% с 25.01.2023 по дату фактической оплаты долга, а также расходы на оплату госпошлины в размере 68 926 руб.

В остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                    К.В. Вольская