АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 53817/23-67-429

г. Москва

26 мая 2023 г.

Резолютивная часть решения в порядке ч. 1 ст. 229 АПК РФ вынесена 12 мая 2023  г. Полный текст решения изготовлен 26 мая 2023 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судья В.Г.Джиоев (единолично), 

рассмотрев в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ, дело  по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ГИДРОСТРОЙПРОЕКТ" (117246, ГОРОД МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 19,  ЭТ 2 КОМ 6Д ОФ 194, ОГРН: 1197746564630, Дата присвоения ОГРН: 18.09.2019,  ИНН: 7728486068)  

 к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВПРОМСТРОЙ"  (123100, ГОРОД МОСКВА, МАНТУЛИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 24, ПОМЕЩЕНИЕ II,  ОГРН: 1107746712490, Дата присвоения ОГРН: 01.09.2010, ИНН: 7703727402)  

 о взыскании 647 591,10 руб. без вызова лиц, участвующих в деле, 

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22 марта 2023 г. принято к  рассмотрению в порядке упрощенного производства исковое заявление ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОСТРОЙПРОЕКТ" к ОБЩЕСТВУ  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВПРОМСТРОЙ" о взыскании  647 591,10 руб.  

Ко дню принятия решения суд располагал сведениями о надлежащем извещении  лиц участвующих в деле о принятии искового заявления к производству и  рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.  

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в порядке главы 29  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции,  действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных  в течение установленного судом срока.  

Решение в порядке ст. 229 АПК РФ принято 12 мая 2023 г.  

В срок, установленный ст. 229 АПК РФ, в суд поступило ходатайство истца о  составлении мотивированного решения суда.  

В силу ч. 2 ст. 229 АПК РФ, по заявлению лица, участвующего в деле,  рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет  мотивированное решение.  

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые  требования подлежащими частичному удовлетворению, на основании следующего.  

Как усматривается из материалов дела, 21 июня 2021 года между Обществом с  ограниченной ответственностью «ГидроСтройПроект» (далее - ООО  

«ГидроСтройПроект», Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью  «ГлавПромСтрой» (далее - ООО «ГлавПромСтрой», Заказчик) заключен договор  подряда № 2021/06/21-01 (далее – Договор), в соответствии с п. 1.1. которого  Подрядчик обязался по заданию Заказчика произвести работы по инъекционной  гидроизоляции холодных швов и трещин в бетонной конструкции на объекте по  адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 28, стр. 1.  

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором  строительного подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися  в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить  иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Истец свои обязательства по Договору выполнил в полном объеме, что  подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 15.12.2021 г.  и Актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 г. по 07.09.2022 г.,  подписанным сторонами Договора.  

Как следует из п. 2.1. Договора цена подлежащей выполнению работы  определяется путем подсчета фактически выполненных работ и может быть изменена  как в большую, так и в меньшую сторону.  

В соответствии с подписанным сторонами Договора Актом сверки взаимных  расчетов за период с 01.01.2021 г. по 07.09.2022 г. задолженность Заказчика перед  Подрядчиком составляет 600 638 рублей 52 копейки.  

Подписав Акт сверки взаимных расчетов, Ответчик фактически признал наличие  у него неисполненного обязательства по оплате выполненных работ по Договору на  вышеуказанную сумму.  

Согласно п. 2.2. Договора оплата производится в течении 2 (двух) дней с  момента подписания Акта выполненных работ.  

До настоящего времени задолженность Ответчика в пользу истца не погашена.  

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными  обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или  иными правовыми актами.  

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации  оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере,  предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или  договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе  или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего  Кодекса.  

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской  Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного  обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих  обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.  

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача  результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами.  

С учетом изложенного, истец доказал факт наличия у ответчика задолженности  представленными в материалы дела доказательствами, требование о взыскании  

задолженности по Договору № 2021/06/21-01 от 21.06.2021 в размере 600 638 руб. 52  коп. признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.  

Истцом также заявлено требование о взыскании пени в размере 600 руб. 64 коп. 

В соответствии с 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Согласно п. 6.3. Договора в случае нарушения заказчиком срока оплаты работ,  Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости  неоплаченных работ.  

 Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, а также  период её начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по  существу ответчиком.  

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика пени в размере 600  руб. 64 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.  

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов за пользование  чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 18.12.2021 по  03.03.2023 в размере 73 351 руб. 94 коп.  

Согласно положениям пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской  Федерации, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их  возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга.  Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в  соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не  установлен законом или договором.  

Федеральным законом от 08.03.2015 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть  первую Гражданского кодекса Российской Федерации" положения статьи 395 ГК РФ  дополнены пунктом 4, который с 01.06.2015 г. устанавливает, что в случае, когда  соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее  исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты,  не подлежат взысканию.  

Исходя из п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. N  7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если законом или  соглашением сторон установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на  которую распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то  положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ не применяются. В этом случае взысканию  подлежит неустойка, установленная законом или соглашением сторон, а не проценты,  предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 395 ГК РФ).  

Применительно к спорным правоотношениям в п. 6.3 договоров подряда  определен размер ответственности за просрочку оплаты выполненных работ.  

Исходя из изложенного, в качестве санкции за нарушение срока оплаты  выполненных работ может быть применена только неустойка, предусмотренная п. 6.3  договора.  

Таким образом, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  договорных обязательств между сторонами возможно применение только договорной  ответственности.  

Учитывая изложенное, принимая во внимание тот факт, что Договором  предусмотрена ответственность Заказчика за просрочку оплаты выполненных работ,  требование о взыскании процентов является необоснованным и не подлежащим  удовлетворению.  

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на  исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле  доказательствам.  

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном  и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое  доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими  доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее  установленной силы.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины относятся на лиц,  участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ГЛАВПРОМСТРОЙ" (ИНН: 7703727402) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН: 7728486068) сумму  задолженности по Договору № 2021/06/21-01 от 21.06.2021 в размере 600 638  (шестьсот тысяч шестьсот тридцать восемь) руб. 52 коп., пени в размере 600 (шестьсот)  руб. 64 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 14 698 (четырнадцать  тысяч шестьсот девяносто восемь) руб. 74 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления  мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном  объеме.  

Судья: В.Г. Джиоев