АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Воронеж Дело № А14-13018/2018  «16» августа 2018 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 (до  перерыва), ФИО2.(после перерыва)  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковым заявлениям общества с ограниченной ответственностью  «Аквастрой», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Максимум», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договорам подряда № 28/11-МА, № 28/11- МА-1, № 25/11-МА-2 от 28.11.2017 и неустойки в порядке статьи 395 ГК РФ  и встречным исковым заявлениям общества с ограниченной  ответственностью «Максимум», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Аквастрой», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о признании доказанным  факта нарушения срока окончания работ и об уменьшении стоимости  выполненных работ по договорам подряда  

при участии в судебном заседании: 

от Субподрядчика: ФИО3, представитель по доверенности от  18.05.2018;  

от Подрядчика: ФИО4, представитель по доверенности от  14.06.2018,  

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 180, 181АПК РФ,  арбитражный суд  

решил:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Аквастрой», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Максимум»,  г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  

ограниченной ответственностью «Аквастрой», г. Воронеж (ОГРН  1173668006731, ИНН 3663125539) 4 501 094, 38 руб. задолженности по  договорам № 28/11-МА-2 от 28.11.2017, № 28/11-МА-1 от 28.11.2017, №  28/11-МА от 28.11.2017 и 41 984 руб. расходов по государственной пошлине.  

В остальной части исковых требований отказать. 

 В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «Максимум», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аквастрой», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход Федерального  бюджета 7 591 руб. государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Максимум»,  г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из Федерального  бюджета 25 041, 74 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.  

Исполнительные листы и справку выдать после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Г.В. Семенов