900109541_37167614 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 202659/23-3-1596

г. Москва

02 октября 2023 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (143401, МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, МЕЖДУНАРОДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 18, ОГРН:  1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТ 001" (141736,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОБНЯ ГОРОД, ЛОБНЕНСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 9,  КВАРТИРА 2, ОГРН: 1195081014160, Дата присвоения ОГРН: 07.03.2019, ИНН:  5047223192) о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда от  17.06.2022 г. в размере 7 639 096,26 руб., неустойки за нарушение сроков выполнения  работ по договору подряда от 17.06.2022 г. в размере 13 000 000 руб., неустойки по  договору поставки в размере 363 577,04 руб. с учетом принятых судом уточнений  исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ,  

В судебное заседание явились: 

От истца: Шишичкина Е.А. дов. от 01.01.2023 г., диплом, Гуськова А.В. дов. от  01.01.2023 г., диплом  

От ответчика: не явился, извещен, 

РЕШИЛ:

Принять уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ в части  взыскания неустойки по договору подряда от 17.06.2022 г.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГРАНИТ 001" (141736,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОБНЯ ГОРОД, ЛОБНЕНСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 9,  КВАРТИРА 2, ОГРН: 1195081014160, Дата присвоения ОГРН: 07.03.2019, ИНН:  5047223192) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ"  (143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, МЕЖДУНАРОДНАЯ  УЛИЦА, ДОМ 18, ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН:  7728115183) неосновательное обогащение по договору подряда от 17.06.2022 г. в  размере 7 639 096 (Семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девяносто шесть)  руб. 26 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от  17.06.2022 г. в размере 13 000 000 (Тринадцать миллионов) руб., неустойку по договору  поставки в размере 363 577 (Триста шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят семь)  

руб. 04 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 128 013 (Сто двадцать восемь  тысяч тринадцать) руб.  

Возвратить акционерному обществу "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (143401,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, МЕЖДУНАРОДНАЯ УЛИЦА,  ДОМ 18, ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183)  госпошлину из дохода федерального бюджета в размере 1 453 (Одна тысяча четыреста  пятьдесят три) руб., уплаченной по платежному поручению № 6238 от 29.08.2023 г.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия.  

 Судья А. А. Федоточкин