АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 Дело № А32-32639/2025 

г. Краснодар «30» июля 2025г. 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Любченко Ю.В., рассмотрев в порядке упрощенного дело по исковому заявлению ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЮГПРОФИ-М» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании задолженности в размере 477 921,25 руб.  

У С Т А Н О В И Л:

ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений» (далее – истец, учреждение) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЮГПРОФИ-М» (далее – ответчик, общество) о взыскании задолженности в размере 477 921,25 руб.  

Дело рассматривалось арбитражным судом в порядке упрощенного производства по правилам, установленным главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ, Кодекс).  

24.07.2025 принято решение в порядке статьи 229 АПК РФ путем подписания резолютивной части решения, в соответствии с которым заявленные требования истца удовлетворены.  

29.07.2025 в адрес суда от ответчика поступило заявление о составлении мотивированного решения суда.  

Согласно части 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.  

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ).  

Истец о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещен надлежащим образом, доводы изложены в исковом заявлении, представлены дополнительные документы, приобщенные к материалам дела, ответчик извещен надлежащим образом, представил отзыв на исковое заявление, в котором возражал против удовлетворения исковых требований.  

Относительно ходатайства ответчика о рассмотрении настоящего искового заявления по общим правилам искового производства, суд исходит из следующего.  

В соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что: порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны; необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц.  

Вместе с тем, наличие указанных оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового судопроизводства судом первой инстанции не установлено при рассмотрении настоящего дела, рассмотрение дела в порядке упрощенного производства соответствует требованиям статьи 227 АПК РФ и разъяснениям, данным Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от 08.10.2012 № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел».  

С учетом изложенного суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, суд отмечает, что законодательство не предусматривает обязательности перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства в случае заявления об этом лица, участвующего в деле, считающего, что данное дело должно быть рассмотрено в этом порядке, а не в порядке упрощенного производства. Наличие возражений стороны против рассмотрения дела в порядке упрощенного производства и несогласие ответчика с исковыми требованиями не является безусловным основанием для рассмотрения дела по общим правилам искового судопроизводства.  

Исследовав документы, и оценив в совокупности все представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Как усматривается из материалов дела, между Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный центр биологической защиты растений» (далее - ФГБНУ ФНЦБЗР, Заказчик, истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЮГПРОФИ- М» (далее -ООО «ЮГПРОФИ-М», Поставщик, ответчик) в рамках исполнения Соглашения № 23-16-00260 между Российским научным фондом, руководителем проекта и организацией о предоставлении гранта на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований от 15.05.2023 г., в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», был заключен договор № 107-24 от 30.08.2024 на поставку, монтаж и пуско-наладку системы  

приточно-вытяжной вентиляции (далее - Договор) на сумму 6 613 157,62 руб. (шесть миллионов шестьсот тринадцать тысяч сто пятьдесят семь рублей 62 копейки).  

Пунктом 1.3 Договора было установлено исполнение Договора в два этапа: - первый этап: поставка товара в срок до 13.12.2024 г.; 

- второй этап: монтажные и пусконаладочные работы в срок до 28.02.2025 г.  

На основании обращений ООО ««ЮГПРОФИ-М», в связи с невозможностью выполнения ответчиком обязательств по первому этапу в установленные сроки по причинам, не зависящим от Заказчика, было подписано дополнительное соглашение к Договору от 24.01.2025 г., согласно которому был продлен срок исполнения обязательств по первому этапу, предусмотрена выплата аванса при условии предоставления банковской гарантии на сумму авансового платежа.  

С учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением к договору от 24.01.2025г.:  

1) пунктом 1.3 Договора было установлено исполнение Договора в два этапа: - первый этап: поставка товара в срок до 18.02.2025 г.; 

- второй этап: монтажные и пусконаладочные работы в срок до 28.02.2025 г.  

2) пунктом 2.5 Договора определена стоимость этапов выполнения обязательств в следующем размере:  

- первый этап: поставка товара - 4 856 135 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч сто тридцать пять) рублей 71 копейка, с учетом НДС 20 %;  

- второй этап: монтажные и пусконаладочные работы - 1 757 021 (Один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч двадцать один) рубль 91 копейка, с учетом НДС 20 %.  

ООО «ЮГПРОФИ-М» была предоставлена независимая гарантия № 3239257 от 03.02.2025 г. на сумму 1 983 947,29 руб., выданная ПАО «Совкомбанк».  

Истцом на расчетный счет ООО «ЮГПРОФИ-М» 20.02.2025 были перечислены денежные средства в размере 30 % цены Договора в размере 1 983 947,29 руб.  

Как указывает истец, в связи с неоднократным грубым нарушением условий Договора ФГБНУ ФНЦБЗР в одностороннем порядке отказалось от исполнения Договора. Договор расторгнут 25.03.2025 г.  

В связи неисполнением ООО «ЮГПРОФИ-М» обязательств по Договору сумма аванса возвращена банком по гарантии в полном объеме 02.04.2025 г.  

Пунктом 8.4 Договора установлено, что размер штрафных санкций определяется в соответствии Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего  

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).  

По расчету истца, штраф за неисполнение обязательств по договору из расчета 5 процентов от цены договора (6 613 157,62 руб.) составляет 330 657,88 руб.  

Пени за просрочку исполнения ООО «ЮГПРОФИ-М» обязательств по первому этапу Договора за период с 19.02.2025 г. по 25.03.2025 г. составляют 118 975,32 руб, по второму этапу за период с 03.03.2025 г. по 25.03.2025 г. составляют 28 288,05 руб., всего на сумму 147 263,37 руб. (сто сорок семь тысяч двести шестьдесят три рубля 37 коп.  

В адрес ответчика была направлена претензия об оплате штрафных санкций, которая оставлена без удовлетворения.  

При принятии решения суд руководствовался следующим. 

Возникшие между сторонами отношения регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).  

В соответствии с п. 8 ст. 3 Закона № 44-ФЗ под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.  

Ч. 1 ст. 2 Закон № 44-ФЗ определено, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе.  

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается наряду с иными принципами на принципе ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 6, 12 Закона № 44-ФЗ). Это обеспечивается помимо прочего установлением гражданско-правовой ответственности исполнителей но государственным контрактам.  

Проанализировав условия договора, суд приходит к выводу, что между сторонами заключен смешанный договор поставки и подряда, в связи, с чем их правоотношения регулируются положениями в соответствующей части договора нормами о договоре подряда и поставки (главы 30, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно статьям 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары, а покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.  

В силу пункта 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.  

Согласно статье 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.  

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522 ГК РФ), если иное не предусмотрено правилами гражданского законодательства.  

Государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (пункт 1 статьи 527 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

На основании пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

Частью 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.  

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Как следует из части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).  

Порядок определения размера неустоек установлен Правилами. 

Аналогичные условия об ответственности поставщика урегулированы сторонами и в разделом 8 контракта.  

Пунктом 8.4 Договора установлено, что размер штрафных санкций определяется в соответствии Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).  

В п. 7.3. Контракта стороны установили, что в случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств,  

предусмотренных контрактом, Головной исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

Согласно п. 8.5 Договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой  

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Стороной.  

В соответствии с пунктом 36 «Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) пеня за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту подлежит начислению до момента прекращения договора в результате одностороннего отказа заказчика от его исполнения.  

Одновременно за факт неисполнения государственного (муниципального) контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа от договора, может быть взыскан штраф в виде фиксированной суммы.  

Таким образом, для взыскания с должника одновременно пени за просрочку исполнения обязательства и штрафа за его неисполнение возможно только в том случае, если контракт был прекращен заказчиком в результате заявления одностороннего отказа от исполнения сделки, вызванного неисполнением поставщиком своих обязательств.  

Возражая относительно исковых требований, ответчик указал, что просрочка поставки оборудования была им допущена вследствие нарушения истцом срока перечисления авансового платежа.  

Суд отклоняет указанный довод, поскольку срок осуществления поставки оборудования по спорному контракту не поставлен в зависимость от перечисления авансового платежа покупателем.  

Как установлено судом, в связи с неоднократным нарушением условий Договора ФГБНУ ФНЦБЗР в одностороннем порядке отказалось от исполнения Договора. Договор расторгнут 25.03.2025 г.  

Кроме того, фактическое неисполнение обязательства не означает невозможность начисления пени за просрочку поставки, поскольку неисполнение поставщиком обязательств по поставке товара в установленный срок свидетельствует как о нарушении условий договора в целом (поставка не осуществлена), так и о просрочке исполнения обязательства (нарушения срока поставки товара), которая имела место с момента наступления срока поставки до момента расторжения договора в связи с односторонним отказом заказчика от него.  

В обязательственных отношениях, слабой стороной является кредитор, а не должник, и первый должен быть защищен со стороны суда выбором в его пользу.  

В этой связи суд, исходя из общеправовых принципов справедливости, разумности и добросовестности, не должен поддерживать сторону, не желающую платить по договорным долгам. При этом не имеют значения мотивы такого неисправного поведения, допущенного со стороны лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, за исключением случаев непреодолимой силы (статья 401 ГК РФ).  

Поскольку ответчик не представил доказательств, своевременной поставки товара, начисление пени и штрафа является правомерным и обоснованным.  

Судом проверен и признан верным расчет штрафа в размере 330 657,88 руб., произведенный истцом. Также, судом проверен расчет неустойки за нарушение сроков поставки в размере 147 263,37 руб. и признан верным.  

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.  

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает  

выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.  

Согласно пункту 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" при решении вопроса об уменьшении неустойки (статья 333) необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При оценке таких последствий могут приниматься во внимание обстоятельства, имеющие как прямое, так и косвенное отношение к последствиям нарушения обязательства. Критериями для установления несоразмерности могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение размера неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства; длительность неисполнения обязательств и другие.  

Заявление о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижении начисленной неустойки суд отклоняет, поскольку не установлено ее чрезмерности. Неустойка рассчитана в минимальном размере, предусмотренном контрактом (1/300 ключевой ставки ЦБ РФ).  

Таким образом, приведенные и другие собранные по делу доказательства, обосновывающие наличие или отсутствие имеющих значение для дела обстоятельств, оцененные арбитражным судом в своей совокупности в соответствии со статьей 71 АПК РФ, принимая во внимание конкретные и фактические обстоятельства дела, достаточны для вывода о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.  

Судебные расходы, состоящие из расходов по госпошлине и почтовых расходов в размере 80 руб., подлежат отнесению в соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ на ответчика.  

Судом при рассмотрении настоящего дела исследованы подлинники и (или) надлежаще заверенные копии представленных письменных доказательств.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167–170, 226-229 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

ходатайство ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства – отклонить.  

Ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ – отклонить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮГПРОФИ-М» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 147 263,37 руб., штраф в размере 330 657,88 руб., государственную пошлину в размере 28 896 руб., почтовые расходы в размере 80 руб.  

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, суд составляет мотивированное решение.  

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.  

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Судья Ю.В. Любченко