АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Воронеж Дело NА14-6200/2022  « 25 » июля 2022 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  Департамента строительной политики Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал», г. Тамбов (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 351 003, 32 руб. неустойки 

третье лицо: Казенное предприятие Воронежской области «Едина дирекция  капитального строительства и газификации», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) 

при участии в судебном заседании:  

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 03.12.2021 № 63/2021; 

от ответчика: явка представителя не обеспечена, извещен; 

от третьего лица: ФИО2, представитель по доверенности от 01.12.2021   № 59/2021;  

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 176, 180-181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал», г.  Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Департамента  строительной политики Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 63 303, 97 руб. неустойки (пени и штрафа).  

В остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал», г.  Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  РФ 1 807, 12 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем  подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Е. С. Завидовская