37/2020-75002(1) 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12  http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А64-8968/2019

г. Тамбов

09 декабря 2020 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Истомина А.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

муниципального казенного учреждения «Инвестиционно - строительный центр  г.Тамбова «Инвестор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  

обществу с ограниченной ответственностью «Стройжил-Сервис», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки 

Руководствуясь ст.ст. 49, 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования муниципального казенного учреждения «Инвестиционно -  строительный центр г. Тамбова «Инвестор» удовлетворить частично.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройжил-Сервис»,  г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного  учреждения «Инвестиционно - строительный центр г. Тамбова «Инвестор» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков исполнения  обязательств по муниципальному контракту № 82/15 от 28.12.2015 на выполнение  подрядных (строительных) работ для муниципальных нужд городского округа – город  Тамбов по объекту: «Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры к  жилым домам в границах улиц Мичуринской и Селезневской, в районе товарищества  собственников жилья «Радужное» города Тамбова (II этап) в размере 65 968,52 руб.  

В остальной части исковые требования о взыскании неустойки оставить без  удовлетворения.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройжил-Сервис»,  г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 457 руб.  

4. Взыскать с муниципального казенного учреждения «Инвестиционно -  строительный центр г.Тамбова «Инвестор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 82 119 руб.  

5. Истцу (по заявлению) и налоговому органу выдать исполнительный лист после  вступления решения в законную силу.  

6. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с  уведомлением о вручении.  

7. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  

09 декабря 2020 года 

апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.  

Судья А.В. Истомин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.11.2019 9:52:48

Кому выдана Истомин Алексей Владимирович