68/2019-138627(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-10463/2019

г. Новосибирск

02 июля 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фединой Ю.А., руководствуясь статьями 150, 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

р е ш и л:

прекратить производство по требованию о взыскании основного долга  в сумме 462 076 рублей 65 копеек.  

Взыскать с акционерного общества "Новосибирский  приборостроительный завод" (ОГРН 1115476008889) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Сибаз Групп" (ОГРН 1165476103044)  неустойку в сумме 42 280 рублей 70 копеек по договору подряда № 64/206318 от 20.08.2018, неустойку по договору подряда № 64/1929-18 в сумме 4 820  рублей 99 копеек и судебные расходы в виде уплаченной госпошлины в  сумме 13 184 рубля.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Сибаз Групп"  (ОГРН 1165476103044) из федерального бюджета госпошлину в сумме 11  924 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия  в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск).  

 Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Ю.А. Печурина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.01.2019 6:09:22

Кому выдана Печурина Юлия Александровна