Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-12118/2024

23 октября 2024 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе  судьи Гавриш С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кругловой  Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Департамента имущественных и  земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица:  03.08.2005, адрес: 628508, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Ханты- Мансийский, с.п. Шапша, 

<

...>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительное управление № 3» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 21.12.2020,  адрес: 628001, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) о взыскании неустойки,  

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление   № 3» в пользу Департамента имущественных и земельных отношений администрации  Ханты-Мансийского района неустойку в размере 658 820 руб. 80 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление   № 3» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  16 176 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

Судья С.А. Гавриш