Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-18475/2025

26 октября 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 октября 2025 года. Полный текст решения изготовлен 26 октября 2025 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Маликова А.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Письменной Н.П. рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь» (адрес: 170026, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Реализация, обработка, сортировка газа» (адрес: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 2, стр. 1, помещ. 12-Н, оф. 10, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании при участии от истца: ФИО1 по доверенности от 28.12.2024 от ответчика: не явился, извещен 

установил:

акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь» (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Реализация, обработка, сортировка газа» (далее - Компания) о взыскании, с учетом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), 1 518 612 руб. задолженности по договору от 14.05.2021 № ТОГ-УПР-Д-00078 (далее – Договор), 10 574 руб. 93 коп. неустойки за период с 14.01.2024 по 20.01.2025, с дальнейшим начислением неустойки по день фактической оплаты долга.  

Истец поддержал исковые требования. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, представил отзыв на иск, в котором предъявленные к нему требования не признал, однако данные обстоятельства не препятствуют рассмотрению спора в его отсутствие в силу статьи 156 АПК РФ.  

Арбитражный суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству и, завершив предварительное судебное заседание в порядке статей 136-137 АПК РФ, рассмотрел исковое заявление по существу.  

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.  

Между Обществом (исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью «РосГаз» (заявитель, правопредшественник Компании) 14.05.2021 заключен Договор, по условиям которого исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства: «Автомобильная  

газонакопительная компрессорная станция (АГНКС) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю, а заявитель принял на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, а также оплате услуги по подключению (технологическому присоединению).  

Объектом капитального строительства по Договору является 

«Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)», расположенная по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, район деревни Андрейково, 162км+450м (право) а/д Москва — С. Петербург, на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6555.  

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (пункт 3 Договора).  

Между сторонами 13.07.2021 заключено Дополнительное соглашение к Дoгoвopy, в соответствии с которым изменен адрес объекта капитального строительства на Тверская область, Калининский район, район деревни Андрейково, lб2км+450м (право) а/д Москва — С.Петербург, на земельном участке с кадастровым номером 69:10:0000025:6554.  

16 августа 2021 года заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору, в соответствии с которым были изменены технические условия на подключение, увеличена максимальная нагрузка (часовой расход газа) до l000м³/час.  

24 февраля 2022 года заключено Дополнительное соглашение № 3 к Договору, в соответствии с которым изменены технические условия на подключение, увеличена максимальная нагрузка (часовой расход газа) до 2000м³/час.  

30 мая 2023 года заключено Дополнительное соглашение № 4 к Договору, в соответствии с которым срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа устанавливается не позднее 10.11.2023, срок действия технических условий устанавливается не позднее 10.11.2023.  

28 ноября 2023 года заключено Дополнительное соглашение № 5 к Договору, в соответствии с которым срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения устанавливается не позднее 10.05.2024, срок действия технических условий устанавливается не позднее 10.05.2024.  

В соответствии с пунктом 10 раздела III Договора размер платы за подключение составляет 2 158 149 руб. 34 коп., в том числе НДС - 20%.  

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: первый платеж 25% платы в сумме 539 537 руб. 34 коп. оплачивается в течение 11 рабочих дней со дня заключения Договора; второй платеж 25% в сумме 539 537 руб. 34 коп. оплачивается в течение 3 месяцев со дня заключения Договора, но не позднее дня фактического подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения; третий платеж 35% в сумме 755 352 руб. 27 коп. оплачивается в течение 1 года со дня заключения Договора, но не позднее дня фактического подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения; четвертый платеж 15% в сумме 323 722 руб. 39 коп. оплачивается в течение 11 рабочих дней со дня подписания Акта о подключении.  

Компания по договору внесла денежные средства в размере 639 537 руб. 34 коп., задолженность составляет 1 518 612 руб. 08 коп.  

Обществом 27.11.2024 в адрес Компании направлено уведомление № 029-01/9940 о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в одностороннем порядке. Договор расторгнут с 19.12.2024.  

В соответствии с пунктом 18 Договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения Договора и общего размера платы по Договору за каждый день просрочки.  

За период с 14.01.2024 по 20.01.2025 Общество начислило Компании 10 574 руб. 93 коп. неустойки.  

В досудебных претензиях Общество просило Компанию оплатить сформировавшуюся задолженность.  

В связи с оставлением претензий без удовлетворения Общество обратилось в суд с настоящим иском.  

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).  

Согласно пункту 1 статьи 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.  

В материалы дела представлен акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 04.07.2023, что подтверждает выполнение Обществом обязательств по созданию сети газораспределения до точки подключения.  

Письмами от 24.07.2023 № 029-02/5379, от 22.12.2023 № 029-02/9738 Общество уведомило Компанию о выполнении обязательств по договору.  

В ответ Компания письмом от 07.08.2023 № 1278-ТП сообщила о получении данной информации, возражений и замечаний по факту выполнения Обществом обязательств по Договору Компания не заявляла.  

В соответствии с абзацем 2 пункта 69 Правил № 1547 нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) согласно подпункту «а» пункта 72 настоящих Правил, может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя.  

В соответствии с абзацем «б» пункта 73 Правил № 1547 исполнитель имеет право расторгнуть договор о подключении в одностороннем порядке в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 69 настоящих Правил.  

Обществом Договор расторгнут с 19.12.2024 в одностороннем порядке после получения Компанией уведомления № 029-01/9940 о его расторжении.  

В соответствии с пунктом 95 Правил № 1314, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 и пунктом 69 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 13.09.2021 № 1547 (далее - Правила № 1547) в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению исполнитель, выполнивший мероприятия согласно подпункту «а» пункта 72 Правил № 1547, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы за подключение в соответствии с договором о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100% платы за подключение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требования исполнителя.  

В адрес Компании Обществом направлен ряд претензий с требованием оплатить подключение, однако задолженность по Договору в сумме 1 518 612 руб. Компанией не оплачена.  

В соответствии со статьями 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой; неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Согласно пункту 18 Договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения Договора и общего размера платы по Договору за каждый день просрочки.  

Поскольку оплата выполненных работ заявителем не осуществлена, неустойка подлежит взысканию с ответчика.  

Расчет Общества проверен и признан правильным. 

Оснований для снижения неустойки в силу статьи 333 ГК РФ судом не установлено, соответствующего ходатайства от ответчика не поступало.  

Согласно пункту 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).  

В связи с этим, требование истца о взыскании с ответчика неустойки, начисляемой на сумму основного долга по день фактического исполнения указанного обязательства подлежит удовлетворению, исходя из 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения Договора и общего размера платы по Договору за каждый день просрочки.  

Требования истца являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном истцом размере.  

Расходы по оплате государственной пошлины в сумме 70 876 руб. подлежат отнесению на ответчика и взысканию в пользу истца в порядке статьи 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Реализация, обработка, сортировка газа» в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» 1 518 612 руб. задолженности, 10 574 руб. 93 коп. неустойки за период с 14.01.2024 по 20.01.2025, с 21.01.2025 неустойку, начисленную в соответствии с пунктом 18 договора со дня вынесения решения суда по день фактической оплаты долга исходя из 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора и общего размера платы по договору за каждый день просрочки, а также 70 876 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Маликов А.В.