45_2214335  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-617/2023

г. Барнаул

14 августа 2023 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении  

протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом  

судебном заседании дело по исковому заявлению 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства  

Администрации города Бийска» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Бийск, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>), г. Барнаул, 

о признании муниципального контракта № 04 от 19.03.2020 расторгнутым и  

взыскании 908 136 руб. 99 коп. неустойки, и по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), г. Барнаул, 

к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального  

строительства Администрации города Бийска» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

г. Бийск, 

о взыскании 4 747 566 руб. 16 коп. по муниципальному контракту № 04 от  

19.03.2020, в том числе 4 699 285 руб. 83 коп. основного долга и 48 280 руб. 33 коп.  

процентов, при участии в судебном заседании: от истца по первоначальному иску – не явился, извещен надлежащим образом, 

от ответчика по первоначальному иску – не явился, извещен надлежащим образом.  Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лидер» в пользу  муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства  Администрации города Бийска» 635 343 руб. 45 коп. неустойки за период с 28.11.2020 по  29.12.2022.  

В остальной части, в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лидер» в доход  федерального бюджета Российской Федерации 14 805 руб. 63 коп. государственной  пошлины.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства Администрации города Бийска» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Лидер» 4 747 566 руб. 16 коп. задолженности, в том числе 4 699 285  руб. 83 коп. основного долга и 48 280 руб. 33 коп. процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 03.02.2023 по 24.03.2023, а также 30 000 руб.  судебных издержек по оплате юридических услуг.  

Произвести зачет денежных сумм по первоначальному и встречному иску, в  результате которого взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства Администрации города Бийска» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Лидер» 4 142 222 руб. 71 коп. основного долга.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья В.Н. Прохоров 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.04.2023 8:30:00

 Кому выдана Прохоров Василий Николаевич