АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-39051/2023 

г. Нижний Новгород 2 мая 2024 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Паутовой Юлии Сергеевны (шифр судьи 31-34), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Голубевой В.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному  строительству города Нижнего Новгорода» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Глобус» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

при участии в деле третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета  спора Администрации города Нижнего Новгорода (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) 

об обязании ответчика передать результат работ по муниципальному контракту  и взыскании 883838 руб. 79 коп. неустойки,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Глобус» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) в течение десяти дней со дня вступления решения суда по настоящему  делу в законную силу исполнить обязательство по передаче муниципальному казенному  учреждению «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего  Новгорода» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) результата работ  

по муниципальному контракту № 0132300007521001377 от 07.12.2021, а именно,  проектную документацию и результаты инженерных изысканий, получившие  положительное заключение государственной экспертизы, в целях строительства объекта  капитального строительства «Строительство отдельно стоящего корпуса  

МБОУ «Школа № 121» в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода». 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Глобус»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного  учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего  Новгорода» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 831011 руб. 64 коп. неустойки.  

 В удовлетворении оставшейся части иска отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Глобус»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  25082 руб. 51 коп. государственной пошлины.  

 Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу  

в установленном процессуальным законодательством порядке. 

 Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его  принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его  

в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал  в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.С. Паутова