АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-1947/2021

г. Южно-Сахалинск

23 июня 2021 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес регистрации: 693005, 

<

...>)  

к муниципальному казенному учреждению городского округа «Город  Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>, адрес: 693000, 

<

...>)  

о взыскании задолженности за выполненные работы по муниципальному  контракту,  

встречному исковому заявлению 

муниципального казенного учреждения городского округа «Город  Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»  

к обществу с ограниченной ответственностью «Армсахстрой» 

о взыскании неустойки и штрафа по муниципальному контракту,  

при участии: от истца: Голуб Ж.Н. по доверенности от 16.03.2021; от ответчика: Матвиец А.Х. по доверенности № 02/21 от 11.01.2021. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Армсахстрой» удовлетворить.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения городского округа  «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой»  задолженность за выполненные работы в размере 3 655 966 рублей 40 копеек,  возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины в  размере 41 280, всего взыскать 3 697 246 рублей 40 копеек.  

Исковые требования муниципального казенного учреждения городского  округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой»  в пользу муниципального казенного учреждения городского округа «Город  Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» неустойку в  размере 47 161 рубль 85 копеек, штраф по контракту в размере 10 000  рублей, всего взыскать 57 161 рубль 85 копеек.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. Произвести зачет первоначального и встречного исковых требований. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения городского округа  «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой» 3 640 084  (три миллиона шестьсот сорок тысяч восемьдесят четыре) рубля 55 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Армсахстрой»  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 286  (две тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 28 копеек.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников