ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 672000, г. Чита, ул. Ленина, 100б http://4aas.arbitr.ru 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь П О С Т А Н О В Л Е Н И Я от 17 августа 2017 года по делу № А10-3636/2016 

Руководствуясь статьей 141, частью 2 статьи 150, статьей 268, пунктом 3 статьи  269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

П О С Т А Н О В И Л :

решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 01 июня 2017 года и  дополнительное решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 12 июля 2017 года  по делу № А10-3636/2016 отменить.  

Утвердить мировое соглашение, заключенное 16 августа 2017 года между  Федеральным государственным бюджетным учреждением «Рослесинфорг» и  Федеральным государственным бюджетным учреждением «Байкальский государственный  природный биосферный заповедник», на следующих условиях:  

1.Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг» (далее по  тексту – ФГБУ «Рослесинфорг») в срок не позднее 15 ноября 2017 года выполняет работы  по гражданско-правовому договору от 28.06.2013 № 27-2013 с надлежащим качеством, в  соответствии с техническим заданием и требованиями нормативных документов, в т.ч.  тех, требования по которым вступили в законную силу в период с 20.12.2015 (дата  окончания работ по гражданско-правовому договору от 28.06.2013 № 27-2013 на  проведение лесоустройства (подготовительных, полевых и камеральных  лесоустроительных работ) на территории лесничества "Байкальский государственный  природный биосферный заповедник" в 2013-2015 годах) по дату утверждения настоящего  мирового соглашения.  

Подрядчику предоставить уточненную и достоверную информацию о животном и  растительном мире (с учетом имеющейся информации в литературных источниках и  рукописях в период с 1980 по настоящее время) в пояснительной записке;  

Подрядчику предоставить следующие материалы: 

а) материалы ДЗЗ на электронных носителях, соответствующие характеристикам,  предусмотренными в ТЗ, для самостоятельной работы Заказчика с этими ДЗЗ;  

б) планово-картографические материалы прежнего лесоустройства на электронных  носителях, привязанные к материалам ДЗЗ;  

в) материалы ДЗЗ, приобретенные у правообладателей, соответствующие  характеристикам, предусмотренными в ТЗ, с нанесенной повыдельной информацией на  бумажных и электронных носителях;  

Подрядчику предоставить лицензионную программу МапИнфо с установленной  программой ЛесГИС;  

Подрядчику установить на компьютер заказчика лицензионную версию программы  МапИнфо и ЛесГИС, а также произвести загрузку в 10 GPS-навигаторов заказчика  картографическую векторную и атрибутивную информацию по материалам  лесоустройства;  

Подрядчику предоставить исправленную ЦО (цифровую основу) - дистрибутив  (остается у Заказчика), с ее установкой на 10 GPS- навигаторовЗаказчика;  

Подрядчику предоставить полноценный проект ГИС заповедника с топоосновой и  ДЗЗ в качестве слоев ГИС, с обработанными космоснимками (ортофотоплан) по  исследуемой территории в качестве одного из слоев, а также слоев (векторные, растровые  и пр.), входящих в состав картографических материалов, предусмотренных Техническим  заданием к передаче Заказчику. За топооснову принимается карта с открытой  топографической основой;  

Подрядчику включить в ГИС заповедника в виде отдельных слоев, помимо  атрибутивной и картографической информации иные тематические картографические  материалы, представляющие из себя схемы растительного и животного мира на  территории лесничества, а именно: зоогеографическая карта, карта распространения  редких и исчезающих видов животных, карта урожайности кедра и кедрового стланика,  карты редких,  

эндемичных и реликтовых видов растений, карты хозяйственно-ценных растений,  карты проективного покрытия ягодников, почвенная карта, карта-схема участков с  неудовлетворительным санитарным состоянием;  

Подрядчик обеспечивает техническую поддержку баз данных переданных  Заказчика в течение трех лет (гарантийный срок), в том числе обновления ПО по мере  поступления запросов от Заказчика;  

Предоставить формы ГЛР (государственный лесной реестр) в соответствии с  действующим в настоящее время приказом Минприроды России от 06.10.2016 г. № 514;  

Подрядчик устраняет следующие недостатки ГИС: а) напочвенный покров полностью не соответствует таксационным описаниям; 

б) на участках гарей не указан год пожара, процент повреждения, неверно указан  вид повреждения;  

в) отсутствует повыдельная информация о животном мире, имеющаяся в  таксационных описаниях;  

г) в ГИС не указаны километровые обозначения пикетов на учетных тропах,  имеющихся на планах лесонасаждений и планшетах;  

д) на картографическом материале нанесены несуществующие либо  проектируемые тропы;  

е) имеются ошибочные данные об аренде лесных участков, что невозможно в  заповедниках;  

Подрядчик в ГИС осуществляет привязку объектов в системе координат WGS-84 с  надлежащей точностью привязки напрямую без использования вспомогательных  программ (типа TrakeMacker);  

Подрядчику привести Лесохозяйственный регламент и Проект освоения лесов  заповедника в соответствии с изменениями, внесенными в действующее лесное  законодательство;  

Подрядчику предоставить планы лесонасаждений лесничества и участковых  лесничеств, доработанные в части выделения насаждений с участием голубой формы ели  сибирской;  

Подрядчику обеспечить наличие в доработанном лесохозяйственном регламенте  раздела, отражающего действующие в настоящее время нормативно-правовые материалы;  

Подрядчик вносит в Проект освоения лесов следующие сведения: 

а) в таблицу 6 данные по распространению Тридактилины ФИО1 – эндемику  Хамар-Дабана, основная часть ареала которого находится в Байкальском заповеднике, а  также данные по распространению иных видов растений, включенных в Красную книгу  растений России;  

б) в таблицу 21 полный список птиц в соответствии с данными Вестник ИрГСХА,  выпуск 56 в строгом соответствии с латинскими названиями видов;  

в) в таблицу 22 внести полный список птиц, внесенных в Красную книгу  Республики Бурятия в последней версии 2013 года;  

Подрядчику предоставить космоснимки, соответствующие требованиям ТЗ,  полученные (приобретенные) у правообладателей с включением в пояснительные записки  информации о характеристиках снимков;  

Подрядчик включает в общую пояснительную записку лесничества Байкальский  государственный природный биосферный заповедник, в пояснительные записки по  Мишихинскому, Юбилейному, Выдринскому, Таежному, Хамар-Дабанскому участковым  лесничествам следующие сведения:  

а) анализ среднегодовых температур, амплитуд колебаний температур, количества  осадков с указанием метеостанций или литературных источников, данные из которых  используются при описании климата;  

б) полнообъемные сведения о растительном мире с указанием точных латинских  названий видов;  

в) полнообъемные сведения о фауне заповедника с указанием точных латинских  названий видов;  

г) достоверную информацию о популяции лося в заповеднике и местах его  обитания, исключить ложные сведения о миграции лося (лоси в заповеднике ведут по  большей части оседлый образ жизни);  

д) достоверные сведения о путях миграции косули и благородного оленя; 

е) достоверные сведения о динамике изменения численности популяции копытных  животных, в т.ч. кабарги;  

ж) исключить из пояснительных записок ложные сведения о предотвращении  активных миграций и гибели медведей в неурожайные по кормам годы путем установки  (выкладки) привад;  

з) указать какие леса являются фонообразующими; и) указать точные видовые названия черемши, встречающейся в заповеднике. 

Подрядчик включает в общую пояснительную записку лесничества Байкальский  государственный природный биосферный заповедник:  

а) сведения о видах деятельности на территории заповедника, направленные на  осуществление познавательного туризма, в соответствии с действующим  законодательством об особо охраняемых природных территориях;  

б) точное описание границ и структуры проектируемого биосферного полигона. 

Все пояснительные записки и материалы на бумажных носителях представляются в  сброшюрованном виде в твердом переплете. Картографические материалы на бумажных  носителях (карты) подлежат наклейке на тканевую основу.  

2. Выполнение и приемка выполненных работ осуществляется в следующем  порядке:  

Сдача ФГБУ «Рослесинфорг» материалов камеральных работ и установка  программных продуктов, а именно лицензионной программы Maplnfo и программы  ЛесГИС осуществляется до 15.09.2017 г.;  

Приемка материалов камеральных работ и программных продуктов осуществляется  ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» до 15.10.2017 г.;  

При обнаружении недостатков в представленных материалах и программных  продуктах ФГБУ «Рослесинфорг» устраняет выявленные недостатки до 01.11.2017г.;  

Приемка материалов камеральных работ и программных продуктов с  устраненными недостатками осуществляется ФГБУ «Байкальский государственный  заповедник» до 15.11.2017 г.  

3. Оплата работ, после их выполнения и приемки в соответствии с пунктами 1 и 2  настоящего мирового соглашения, стоимость которых составляет 11 000 000 (одиннадцать  миллионов) рублей, осуществляется в следующем порядке:  

2 027 750 руб. 48 коп (два миллиона двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят рублей  48 коп.) - сумма оплаты за часть камеральных работ по гражданско-правовому договору  от 28.06.2013 г. № 27-2013, уплаченная на момент заключения настоящего мирового  соглашения в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ № 6 от  22.07.2015 г. ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» отказывается от  требования о взыскании данной суммы с ФГБУ «Рослесинфорг»;  

оплата остальной части работ в сумме 8 972 249 руб. 52 коп.(восемь миллионов  девятьсот семьдесят две тысячи двести сорок девять рублей 52 копейки) засчитываются в  счет неустойки, указанной в п. 5 настоящего мирового соглашения.  

4. ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» отказывается от требования о  расторжении гражданско-правового договора от 28.06.2013 г. № 27-2013.  

5. Стороны мирового соглашения признают факт просрочки исполнения  гражданско-правового договора от 28.06.2013 г. № 27-2013 и соглашаются с размером  неустойки (пени) за весь период просрочки исполнения данного договора в размере 8 972  249 руб. 52 коп. (восемь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи двести сорок девять  

рублей 52 копейки), включая 1 000 руб. (одна тысяча рублей) части неустойки за один  день 21.12.2015. Сумма неустойки является фиксированной и увеличению не подлежит.  ФГБУ "Байкальский государственный природный биосферный заповедник" отказывается  от взыскания иных сумм штрафов, неустоек, убытков, кроме заявленных в настоящем  мировом соглашении.  

6. В случае неисполнения в срок условий настоящего мирового соглашения со  стороны ФГБУ «Рослесинфорг»:  

1) ФГБУ «Рослесинфорг» обязан выплатить ФГБУ "Байкальский государственный  природный биосферный заповедник" 2 027 750 руб. 48 коп (два миллиона двадцать семь  тысяч семьсот пятьдесят рублей 48 коп.) - сумма оплаты за часть камеральных работ по  гражданско-правовому договору от 28.06.2013 г. № 27-2013, уплаченная на момент  заключения настоящего мирового соглашения в соответствии с подписанным актом  приемки выполненных работ № 6 от 22.07.2015 г.;  

2) ФГБУ «Рослесинфорг» обязан выплатить ФГБУ "Байкальский государственный  природный биосферный заповедник" неустойку (пени) за весь период просрочки  исполнения договора в размере 8 972 249 руб. 52 коп. (восемь миллионов девятьсот  семьдесят две тысячи двести сорок девять рублей 52 копейки);  

3) Гражданско-правовой договор от 28.06.2013 г. № 27-2013 будет являться  расторгнутым.  

7. Стороны самостоятельно несут расходы/убытки (включая, но не ограничиваясь,  судебные расходы, расходы на оплату юридических услуг, упущенную выгоду, пени и  штрафы, возложенные на него третьими лицами в результате действия/бездействия другой  стороны и пр.), связанные с указанными в настоящем мировом соглашении  обстоятельствами.  

8. Расходы по госпошлине, подлежащие уплате при заключении настоящего  мирового соглашения, распределяются между сторонами мирового соглашения пополам.  

9. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других  лиц и не противоречит закону.  

10. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением  мирового соглашения, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации сторонам разъяснены и понятны.  

11. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих  равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один  экземпляр представляется в материалы дела.».  

Производство по делу № А10-3636/2016 прекратить. 

Возвратить Федеральному государственному бюджетному учреждению  «Рослесинфорг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета  уплаченную платежными поручениями № 790432 от 17.06.2016 и № 488677 от 16.06.2017  государственную пошлину в сумме 33 931 руб.  

Возвратить Федеральному государственному бюджетному учреждению  «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета уплаченную платежным  поручением № 892450 от 18.03.2016 государственную пошлину в сумме 7 550 руб.  

Постановление

 арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную  силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в кассационном  порядке в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд первой  инстанции.  

Председательствующий судья Е.М. Бушуева  

Судьи А.В. Макарцев 

ФИО2