13_1044889  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, 

http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru 

факс 460-952 тел. 460-945 

Именем Российской Федерации 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А59-259/2020

г. Южно-Сахалинск

19 ноября 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой  

Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  

заседания Че С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-259/2020 по исковому заявлению, уточненному в порядке статьи 49 АПК РФ, 

муниципального казённого учреждения «Служба единого  заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Научно- исследовательский центр по сейсмостойкому строительству» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки за неисполнение обязательств по  муниципальным контрактам № 6, № 7, № 8, № 9, № 13 от 26.04.2019 в  сумме 20 779,20 рублей  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

 - областное автономное учреждение «Управление государственной  экспертизы Сахалинской области» (ОАУ «УГЭ Сахалинской области»  ОГРН 1076501000872, ИНН 6501178116);  

- общество с ограниченной ответственностью «Сахгеокадастр»  (ООО «СГК», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

руководствуясь статьями 167-171, 176, 178 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно- исследовательский центр по сейсмостойкому строительству» в пользу  муниципального казённого учреждения «Служба единого заказчика»  муниципального образования «Холмский городской округ» неустойку за  неисполнение обязательств по муниципальным контрактам № 6, № 7, № 8,   № 9, № 13 от 26.04.2019 в общей сумме 13 586 рублей 40 копеек.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно- исследовательский центр по сейсмостойкому строительству» в доход  федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение  искового заявления в сумме 370 рублей 44 копейки.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья Т.С. Горбачева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:24:36

 Кому выдана Горбачева Татьяна Сергеевна