24/2018-13675(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25  

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации (резолютивная часть)

Дело № А55-903/2017

24 января 2018 года

г.Самара

 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г.,   при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

 рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации городского округа Тольятти к Открытому акционерному обществу "Дорожное ремонтно-строительное управление" о взыскании 1 759 765,00 руб. и по встречному иску 

Открытого акционерного общества "Дорожное ремонтно-строительное управление"  к Администрации городского округа Тольятти  

о взыскании 183 546 590,50 руб. 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:  1) Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области;  

2) Общество с ограниченной ответственностью «АСФ-ДорСтрой»;  3) Общество с ограниченной ответственностью "АРАКС";  

4) Общество с ограниченной ответственностью "АБУЛ"; 5) Общество с ограниченной ответственностью "Ал-Строй"; 

6) Общество с ограниченной ответственностью "ГорДорСтрой";  7) Общество с ограниченной ответственностью "РегионСтрой";  8) Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "НАРОНА";  

9) Общество с ограниченной ответственностью «Трансдорстрой»  при участии в заседании представителей:  

от истца - ФИО2, доверенность от 22.12.2017, ФИО3, доверенность от 29.12.2017 от ответчика – ФИО4, доверенность от 01.01.2018; ФИО5, доверенность от 29.12.2017, от третьих лиц: 2) ФИО6, доверенность от 22.03.2017; ФИО7, доверенность от 22.03.2017 3) директор ФИО8, паспорт 4) - ФИО9, доверенность от 26.01.2017; 7) - ФИО10, доверенность от 12.05.2017 9) ФИО11, доверенность от 01.08.2017 от третьих лиц (1, 5, 6, 8) - не явились, извещены 

Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с Открытого акционерного общества "Дорожное ремонтно-строительное  управление" в пользу Администрации городского округа Тольятти 1 759 765,00 рублей  неустойки.  

Встречные исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с Муниципального образования – городской округ Тольятти Самарской  области в лице Администрации городского округа Тольятти за счет казны Муниципального  образования – городской округ Тольятти Самарской области в пользу Открытого акционерного  общества "Дорожное ремонтно-строительное управление" 183 546 590,50 рублей, в том числе  164 975 300,04 рублей основного долга, 18 571 290,46 рублей неустойки.  

Взыскать с Муниципального образования – городской округ Тольятти Самарской  области в лице Администрации городского округа Тольятти за счет казны Муниципального  образования – городской округ Тольятти Самарской области в пользу Открытого акционерного  общества "Дорожное ремонтно-строительное управление" 200 000,00 рублей расходов по уплате  госпошлины.  

Путем зачета первоначальных исковых требований встречными:  

Взыскать с Муниципального образования – городской округ Тольятти Самарской  области в лице Администрации городского округа Тольятти за счет казны Муниципального  образования – городской округ Тольятти Самарской области в пользу Открытого акционерного  общества "Дорожное ремонтно-строительное управление" 181 786 825,50 рублей, в том числе  164 975 300,04 рублей основного долга, 16 811 525,46 рубля неустойки, а также 200 000,00  рублей судебных расходов.  

Взыскать с Муниципального образования – городской округ Тольятти Самарской области  в лице Администрации городского округа Тольятти за счет казны Муниципального образования  – городской округ Тольятти Самарской области в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "АСФ-Дорстрой" 790 600,00 рублей судебных расходов.  

Взыскать с Открытого акционерного общества "Дорожное ремонтно-строительное  управление" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 30 598,00 рублей.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый  арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

Судья Лукин А.Г.