1148_140491  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

город Севастополь 

«16» сентября 2020 года Дело № А84-4121/19  

Арбитражный суд города Севастополя  

В составе: судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В., 

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление государственного  казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального  строительства» ИНН 

<

***>  

к обществу с ограниченной ответственностью «Кариатида» ИНН 

<

***> 

о взыскании неустойки за просрочку исполнения государственного контракта № 1- ПИР/2017 от 21.11.2017,  

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Кариатида»  к государственному казенному учреждению города Севастополя «Единая дирекция  капитального строительства»  

о взыскании неустойки за просрочку оплаты государственного контракта № 1-ПИР/2017  от 21.11.2017,  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд  

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» в пользу  государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция  капитального строительства» неустойку за просрочку выполнения работ по  государственному контракту № 1-ПИР/2017 от 21.11.2017 в сумме 530 010,60 руб..  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 13 600 руб..  

Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя  «Единая дирекция капитального строительства» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Кариатида» неустойку за просрочку оплаты работ по  государственному контракту № 1-ПИР/2017 от 21.11.2017 в сумме 100 219,85 руб.,  расходы по оплате госпошлины в сумме 4 007 руб..  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Кариатида» справку на  возврат излишне уплаченной госпошлины в сумме 1 248 руб..  

С учетом проведенного зачета: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» в пользу  государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция  капитального строительства» неустойку за просрочку выполнения работ по  государственному контракту № 1-ПИР/2017 от 21.11.2017 в сумме 429 790,75 руб..  

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.  

Судья С.Н. Архипова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.08.2020 13:27:20Кому выдана Архипова Светлана Николаевна