21/2017-82855(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-9801/2017

г. Тюмень

04 октября 2017 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В.,  рассмотрев единолично в открытом судебном заседании дело по иску  

акционерного общества «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» 

к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление  капитального строительства»  

о взыскании неустойки, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с государственного казенного учреждения Тюменской области  «Управление капитального строительства» в пользу акционерного общества «Дорожно- строительная компания «АВТОБАН» неустойку в размере 9 572 553 рубля 78 копеек, а  также 70 863 рубля расходов на оплату государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный  апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской  области.  

 Судья Ю.В. Шанаурина