АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Дело № А27-16642/2023 

Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации Резолютивная часть  

26 октября 2023 г. г. Кемерово  

 Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Гисич С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании с участием представителя  от истца - ФИО2, по доверенности № 9/2023-СП от 28.03.2023,  

дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сибпроект»  (Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринг  Строительство Обслуживание» (г. Москва, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  о взыскании долга и неустойки,  

руководствуясь статьями 49, 150-151, 110, 170, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л :

принять отказ от иска в части взыскания долга и прекратить производство по  делу в данной части.  

Удовлетворить исковые требования. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг  Строительство Обслуживание» (г. Москва, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сибпроект» (Кемеровская  обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 13 391 руб.  04 коп. неустойки, 24 678 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг  Строительство Обслуживание» (г. Москва, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 24 руб. государственной пошлины.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Решение  может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение  двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через  Арбитражный суд Кемеровской области.  

Судья С.В. Гисич