АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-48036/2023

21 декабря 2023 года

г. Екатеринбург

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2023 года

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2023 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. Воротилкина, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрел в судебном заседании дело №А60-48036/2023 по иску

СОЮЗА "УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 180 037 руб. 65 коп.,

 

при участии в судебном заседании

от истца: не явились, извещены.

от ответчика: не явились, извещены.

 

Исковое заявление было принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 24.10.2023 г.

Судом приобщены к делу документы, поступившие к делу от истца 29.09.2023 г. и 20.10.2023 г.

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение  всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству. 

Дело было назначено к судебному разбирательству на 14.12.2023 г.

Судом приобщены к делу ответы АО «Почта России», поступившие 15.11.2023 г., а также 22.11.2023 г. в ответ на определение суда об истребовании доказательств.

От истца 11.12.2023 г. поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Данное ходатайство суд также приобщил к делу.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

установил:

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (далее - член СРО, Ответчик) является членом СРО Союз «Уральское объединение строителей» (номер в государственном реестре: СРО-С-166-30122009) (далее - Союз, СРО, Истец) с 18.02.2020 г., что подтверждается Выпиской из протокола о приеме в члены СРО.

В соответствии с п.1. ч.1. статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы).

Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации определяется внутренними документами, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой организации (ч. 3 ст. 12 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»).

В силу п. 8.2.4. Устава Союза «УОС» в редакции, действовавшей в соответствующий период времени, члены Союза обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать вступительные, членские, иные обязательные взносы в порядке, определенном настоящим Уставом и (или) внутренними документами Союза, а также выполнять решения органов управления Союза (п.8.2.3. Устава).

Ответчик добровольно вступил в члены СРО, приняв на себя обязательства по своевременному внесению установленных взносов и выполнению иных обязанностей, предусмотренных внутренними документами Союза «УОС».

Однако обязательства в полном объеме в соответствии с внутренними документами Истца, не исполняются.

1.. Задолженность по оплате регулярного ежегодного членского взноса за 4 квартал 2021г., за 3,4 кварталы 2022 г., за 1-2 кварталы 2023г.

09 апреля 2021г. Общим собранием членов Союза «УОС» было принято решение о принятии и утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «УОС» в новой редакции (далее - Положение о взносах от 2021 г.), согласно п.3.1.1. которого: Регулярный членский взнос устанавливается в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей в год и уплачивается ежеквартально равными частями. Счет на оплату регулярного членского взноса выставляется Союзом не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до начала квартала, подлежащего оплате. Регулярный членский взнос, за квартал, подлежащий оплате, должен быть внесен членом Союза в течение первого месяца квартала, подлежащего оплате, в полном размере (за 1 квартал до 30 января, за 2 квартал до 30 апреля, за 3 квартал до 30 июля, за 4 квартал до 30 октября).

08 апреля 2022г. Общим собранием членов Союза «УОС» было принято решение о принятии и утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «УОС» в новой редакции (далее - Положение о взносах от 2022 г.), согласно п.3.1.1. которого: Регулярный членский взнос устанавливается в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей в год и уплачивается ежеквартально равными частями. Счет на оплату регулярного членского взноса выставляется Союзом не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до начала квартала, подлежащего оплате. Регулярный членский взнос, за квартал, подлежащий оплате, должен быть внесен членом Союза в течение первого месяца квартала, подлежащего оплате, в полном размере (за 1 квартал до 30 января, за 2 квартал до 30 апреля, за 3 квартал до 30 июля, за 4 квартал до 30 октября).

31 марта 2023г. Общим собранием членов Союза «УОС» было принято решение о принятии и утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «УОС» в новой редакции (далее - Положение о взносах от 2023 г.), согласно п.3.1.1. которого: Регулярный членский взнос устанавливается в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей в год и уплачивается ежеквартально равными частями. Счет на оплату регулярного членского взноса выставляется Союзом не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до начала квартала, подлежащего оплате. Регулярный членский взнос, за квартал, подлежащий оплате, должен быть внесен членом Союза в течение первого месяца квартала, подлежащего оплате, в полном размере (за 1 квартал до 30 января, за 2 квартал до 30 апреля, за 3 квартал до 30 июля, за 4 квартал до 30 октября).

Однако оплата до настоящего времени в полном объеме так и не была произведена. Размер основного долга Ответчика по оплате регулярного ежегодного членского взноса за 4 квартал 2021 г. составляет 18 750 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей, за 3,4 кварталы 2022 г. составляет 37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) рублей, за 1-2 кварталы 2023 года составляет 37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.

1.1. Кроме того, в соответствии с п.6.2 Положения о взносах от 2021г. и Положения о взносах от 2022г., Положения о взносах от 2022г. в случае несвоевременной уплаты членских, целевых взносов члену Союза может начисляться неустойка в размере 1/360 ключевой ставки Банка России, установленной Центральным Банком РФ на дату просроченного платежа, за каждый календарный день просрочки.

Крайний срок оплаты членских взносов согласно Положениям о взносах:

за 4 квартал 2021 года - «30» октября 2021 года. за 3 квартал 2022 года - «30» июля 2022 года. за 4 квартал 2022 года - «30» октября 2022 года. за 1 квартал 2023 года - «30» января 2023 года. за 2 квартал 2023 года - «30» апреля 2023 года.

Формула для расчета неустойки Неустойка = Сумма задолженности*ставка в %/360 * Кол-во дней просрочки Размер неустойки составляет:

1) за 4 квартал 2021г. размер неустойки составляет 941 (Девятьсот сорок один) руб. 41 коп. (период начисления с 02.10.2022г. по 30.05.2023г.)

Расчет неустойки в таблице №1.

Задолженность

Период просрочки

Неустойка

 

с

по

дней    Ставка     Формула

 

18 750,00

02.10.2022

Новая задолженность на 18 750,00 руб.

18 750,00

02.10.2022

30.05.2023

241          7.5            18 750,00 х 241 х 1/360 х 7.5%

941,41 р.

Сумма основного долга: 18 750,00 руб.

Сумма неустойки: 941,41 руб.

2) за 3 квартал 2022г. размер неустойки составляет 941 (Девятьсот сорок один) руб. 41 коп. (период начисления с 02.10.2022г. по 30.05.2023г.) Расчет неустойки в таблице №2.

Задолженность

Период просрочки

Неустойка

 

с

по

дней    Ставка     Формула

 

18 750,00

02.10.2022

Новая задолженность на 18 750,00 руб.

18 750,00

02.10.2022

30.05.2023

241          7.5            18 750,00 х 241 х 1/360 х 7.5%        941,41 р.

Сумма основного долга: 18 750,00 руб.

Сумма неустойки: 941,41 руб.

3) за 4 квартал 2022г. размер неустойки составляет 824 (Восемьсот двадцать четыре) руб. 22 коп. (период начисления с 01.11.2022г. по 30.05.2023г.) Расчет неустойки в таблице №3.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

 

 

18 750,00

01.11.2022

Новая задолженность на 18 750,00 руб.

18 750,00

01.11.2022

30.05.2023

211

7.5

18 750,00 х 211 х 1/360 х 7.5%

824,22 р.

Сумма основного долга: 18 750,00 руб.

Сумма неустойки: 824,22 руб.

4) за 1 квартал 2023г. размер неустойки составляет 464 (Четыреста шестьдесят четыре) руб. 84 коп.

Расчет неустойки в таблице №4.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

 

 

18 750,00

01.02.2023

Новая задолженность на 18 750,00 руб.

18 750,00

01.02.2023

30.05.2023

119

7.5

18 750,00 х 119 х 1/360 х 7.5%

464,84 р.

Сумма основного долга: 18 750,00 руб.

Сумма неустойки: 464,84 руб.

5) за 2 квартал 2023г. размер неустойки составляет 117 (Сто семнадцать) руб. 19 коп.

Расчет неустойки в таблице №5.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

 

 

18 750,00

01.05.2023

Новая задолженность на 18 750,00 руб.

18 750,00

01.02.2023

30.05.2023

30

7.5

18 750,00 х 30 х 1/360 х 7.5%

117,19

117,19

Сумма основного долга: 18 750,00 руб.

Сумма неустойки: 117,19 руб.

Общий размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате ежегодного членского взноса

за 4 кв. 2021г. составляет 941 (Девятьсот сорок один) руб. 41 коп. за 3 кв. 2022г. составляет 941 (Девятьсот сорок один) руб. 41 коп. за 4 кв. 2022г. составляет 824 (Восемьсот двадцать четыре) руб. 22 коп. за 1 кв. 2023г. составляет 464 (Четыреста шестьдесят четыре) руб. 84 коп. за 2 кв. 2022г. составляет 117 (Сто семнадцать) руб. 19 коп. Расчет по состоянию на 30.05.2023г. с учетом действия моратория, установленного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. №497

 

2. Задолженность по оплате дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов, отчисляемых Союзом «УОС» на нужды НОСТРОЙ за

2023г.

2.1. В соответствии с ч. 5.1. ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ любая саморегулируемая организация обязана состоять в членах Национального объединения строителей. В соответствии с ст. 4. Положения «О формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых организаций на нужды Ассоциации «Национальное объединение строителей» размер ежегодного членского взноса любой саморегулируемой организации рассчитывается по формуле 5 000 (пять тысяч) рублей х кол-во членов.

8          силу п.4.1. Положения о взносах от 2016 г. целевой членский взнос может быть установлен решением Общего собрания членов Союза для реализации целевых программ, связанных с осуществлением Союзом своих функций.

14 июля 2016 года Общим собранием Союза «УОС» было принято решение ввести дополнительный целевой взнос для покрытия расходов по уплате членских взносов, отчисляемых Союзом «Уральское объединение строителей» на нужды НОСТРОЙ и установить размер такого взноса в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

09        апреля 2021г. Общим собранием членов Союза «УОС» было принято решение о принятии и утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «УОС» в новой редакции (далее - Положение о взносах от 2021 г.). Данным Положением целевой взнос для покрытия расходов по уплате членских взносов, отчисляемых Союзом «Уральское объединение строителей» на нужды НОСТРОЙ поставлен в зависимость от размера взноса, утвержденного всероссийским съездом СРО. Поскольку НОСТРОЙ увеличил размер взноса на 1800 руб. в год. Союз «УОС» в свою очередь также увеличил размер данного взноса: на 900 руб. - за 2021 год (действие решения НОСТРОЙ распространено на полгода с 01.07.2021г.), на 1800 руб. (действие решения НОСТРОЙ распространено на весь год с 01.01.2022г.) - за 2022 год.

08 апреля 2022г. и 31 марта 2023г. Общим собранием членов Союза «УОС» было принято решение о принятии и утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «УОС» в новой редакции (далее - Положение о взносах от 2022 г.). Размер целевого взноса, уплачиваемого членами Союза на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» устанавливается в том же размере, что и установлен Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в качестве взноса на нужды НОСТРОЙ. Согласно решению НОСТРОЙ размер указанного взноса на 2023г. - 6800 руб.

2.2. Кроме того, в соответствии п.6.2 Положения о взносах от 2022г. в случае несвоевременной уплаты целевых членских взносов члену Союза начисляется неустойка в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на дату просроченного платежа, за каждый календарный день просрочки.

Размер основного долга по оплате дополнительного целевого членского взноса на нужды НОСТРОЙ за 2023 год составляет 6800 (Шесть тысяч восемьсот) рублей.

2.2.1.      Крайний срок оплаты целевого членского взноса на нужды НОСТРОЙ за 2023 год в размере 6800 руб. (согласно счету, на оплату) - «31» января 2023 года. Расчет по состоянию на 30.05.2023г.

Неустойка = Сумма задолженности*ставка в %/360 * Кол-во дней просрочки.

Размер неустойки составляет 168 (Сто шестьдесят восемь) руб. 58 коп.

Расчет неустойки в таблице №6.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

 

 

6 800,00

01.02.2023

Новая задолженность на 6 800,00 руб.

6 800,00

01.02.2023

30.05.2023

119

7.5

6 800,00 х 119 х 1/360 х 7.5%

168,58 р.

Сумма основного долга: 6 800,00 руб.

Сумма неустойки: 168,58 руб.

3. Задолженность по оплате дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

3.1. 29 ноября 2018 года Общим собранием Истца было принято и утверждено Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей» (в ред. 29.11.2018 (далее - Положение о взносах от 2018 г.).

В силу п.4.1. Положения о взносах от 2018 г. Правление Союза для реализации целевых (специальных) программ, проектов, мероприятий, расходов Союза, связанных с осуществлением Союзом своих функций, а также в случае возникновения заранее непредвиденных ситуаций, влекущих дополнительные расходы для Союза, вправе установить размер, порядок расчета и уплаты целевых взносов.

29 ноября 2018 года Общим собранием Истца было принято решение установить дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей (п.18 Протокола Общего собрания членов Союза «УОС» от 29.11.2018 г.).

27 декабря 2019г. Общим собранием Истца было принято решение установить дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Таким образом, размер дополнительного целевого членского взноса в фонд коллективного страхования составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г., размер дополнительного целевого членского взноса в фонд коллективного страхования составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Однако оплата в полном объеме до настоящего времени так и не была произведена.

Размер основного долга по оплате размера дополнительного целевого членского взноса в фонд коллективного страхования составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

3.2. Кроме того, в соответствии с п.6.2. Положения о взносах от 2022 года в случае несвоевременной уплаты членских, целевых взносов члену Союза начисляется неустойка в размере 1/360 ключевой ставки Банка России, установленной Центральным Банком РФ на дату просроченного платежа, за каждый календарный день просрочки.

3.2.1. Крайний срок оплаты целевого членского взноса в фонд коллективного страхования за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. (согласно счету на оплату) - «31» января 2023 года.

Расчет по состоянию на 30.05.2023г. Формула для расчета неустойки

Неустойка = Сумма задолженности*ставка в %/360 * Кол-во дней просрочки.

Расчет неустойки в таблице №7. Размер неустойки составляет 148 (Сто сорок восемь) руб. 75 коп.

 

Период просрочки

 

 

Задолженность

с

по

дней

Ставка

Формула

Неустойка

6 000,00

01.02.2023

Новая задолженность на 6 000,00 руб.

6 000,00

01.02.2023

30.05.2023

119

7.5

6 000,00 х 119 х 1/360 х 7.5%

148,75 р.

Сумма основного долга: 6 000,00 руб.

Сумма неустойки: 148,75 руб.

4. Задолженность по оплате дополнительного членского взноса, связанного с обработкой дополнительной информации Союзом, в связи с несоблюдением членом Союза требований об оплате членских взносов.

4.1. 08 апреля 2022г. Общим собранием членов Союза «УОС» было принято решение о принятии и утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «УОС» в новой редакции (далее - Положение о взносах от 2022 г.).

31 марта 2023г. Общим собранием членов Союза «УОС» было принято решение о принятии и утверждении Положения о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «УОС» в новой редакции (далее - Положение о взносах от 2023 г.).

В силу п.4.1 Положения о взносах от 2022 г., Положения о взносах от 2023 г.: В Союзе устанавливается дополнительный членский взнос в размере 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей связанный с обработкой дополнительной информации Союзом и подлежит уплате только теми членами, действия или бездействия которых послужили основанием для начисления такого дополнительного членского взноса.

Согласно п.4.2 Положения о взносах от 2022 г., Положения о взносах от 2023 г.: Дополнительный членский взнос предусмотрен именно за обработку Союзом дополнительной информации касающейся несоблюдения членом Союза требований Устава Союза, стандартов и правил, внутренних документов Союза, требований законодательства о градостроительной деятельности и законодательства о саморегулировании, в том числе за длительное, то есть три и более месяцев, несоблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности и внутренних документов Союза.

Исходя из Положения о взносах от 2022г., 2023 г.: Дополнительный членский взнос предусмотрен за каждый случай (факт) обработки дополнительной информации, касающейся несоблюдения членом Союза требований Устава Союза, стандартов и правил, внутренних документов Союза; требований законодательства о градостроительной деятельности и законодательства о саморегулировании.

Дополнительный членский взнос уплачивается членом Союза в течение 10 (Десяти) дней с момента направления Союзом члену Союза счета на оплату такого взноса.

В связи с нарушением законодательства о саморегулировании - несвоевременной оплатой задолженности Ответчиком по членским взносам Союзом «УОС» проведена обработка дополнительной информации, касающейся несоблюдения членом Союза требований Устава Союза, стандартов и правил, внутренних документов Союза

Ответчику выставлен счет:

-           на сумму 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек от 18.03.2022г. №61522.

-           на сумму 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек от 07.12.2022г. №69026.

-           на сумму 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек от 06.02.2023г. №75333.

Однако оплата в полном объеме до настоящего времени так и не была произведена. Общий размер основного долга Ответчика по оплате дополнительного членского взноса, связанного с обработкой дополнительной информации Союзом

-           на основании счета от 18.03.2022г. №61522 составляет 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

-           на основании счета от 07.12.2022г. №69026 составляет 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

-           на основании счета от 06.02.2023г. №75333 составляет 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

4.2. Кроме того, в соответствии с п.5.2. Положения о взносах от 2021г., от 2022 г., от 2023г.: в случае несвоевременной уплаты членских, целевых взносов члену Союза начисляется неустойка в размере 1/360 ключевой ставки Банка России, установленной Центральным Банком РФ на дату просроченного платежа, за каждый календарный день просрочки.

Дополнительный членский взнос уплачивается членом Союза в течение 10 (Десяти) дней с момента направления Союзом члену Союза счета на оплату такого взноса (п.4.5 Положения о взносах от 2022г.).

4.2.1. Крайний срок оплаты дополнительного членского взноса, связанного с обработкой дополнительной информации Союзом по счету от 18.03.2022г. №61522 - «28» марта 2022 года. Расчет по состоянию на 30.05.2023г.

Формула для расчета неустойки Неустойка = Сумма задолженности*ставка в %/360 * Кол-во дней просрочки Размер неустойки составляет 1 129 (Одна тысяча сто двадцать девять) руб. 69 коп.

Расчет неустойки в таблице №8.

Задолженность

Период просрочки

Неустойка

 

с

по

дней    Ставка     Формула

 

22 500,00

02.10.2022

Новая задолженность на 22 500,00 руб.

22 500,00

02.10.2022

30.05.2023

241          7.5            22 500,00 х 241 х 1/360 х 7.5%

1 129,69 р.

Сумма основного долга: 22 500,00 руб.

Сумма неустойки: 1 129,69 руб.

4.2.2. Крайний срок оплаты дополнительного членского взноса, связанного с обработкой дополнительной информации Союзом по счету от 07.12.2022г. №69026 - «17» декабря 2022 года. Расчет по состоянию на 30.05.2023г.

Формула для расчета неустойки

Неустойка = Сумма задолженности*ставка в %/360 * Кол-во дней просрочки

Размер неустойки составляет 768 (Семьсот шестьдесят восемь) руб. 75 коп. Расчет неустойки в таблице №9.

Задолженность

Период просрочки

Неустойка

 

с

по                дней   | Ставка   | Формула

 

22 500,00

18.12.2022

Новая задолженность на 22 500,00 руб.

22 500,00

18.12.2022

30.05.2023       164          7.5            22 500,00 х 164 х 1/360 х 7.5%

768,75 р.

Сумма основного долга: 22 500,00 руб.

Сумма неустойки: 768,75 руб.

4.2.3. Крайний срок оплаты дополнительного членского взноса, связанного с обработкой дополнительной информации Союзом по счету от 06.02.2023г. №75333 - «16» февраля 2023 года. Расчет по состоянию на 06.04.2023г.

Формула для расчета неустойки Неустойка = Сумма задолженности*ставка в %/360 * Кол-во дней просрочки

Размер неустойки составляет 482 (Четыреста восемьдесят два) руб. 81 коп.

Расчет неустойки в таблице №10.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по                дней

 

 

 

22 500,00

17.02.2023

Новая задолженность на 22 500,00 руб.

22 500,00

17.02.2023

30.05.2023       103

7.5

22 500,00 х 103 х 1/360 х 7.5%

482,81 р.

Сумма основного долга: 22 500,00 руб.

Сумма неустойки: 482,81 руб.

ИТОГО:

Общий размер основного долга по уплате ежегодных членских и дополнительных целевых взносов составляет 174 050 (Сто семьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.

Общий размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по уплате ежегодных членских и дополнительных целевых взносов по состоянию на 30.05.2023г. с учетом действия моратория, установленного Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. №497, составляет 5 987 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 65 копеек.

Всего задолженность - 180 037,65 руб.

На основании изложенного истец просил:

1.   взыскать с ООО «Стройинвест» в пользу Союза «УОС»:

1.1.      сумму основного долга по оплате регулярных ежегодных членских взносов за 4 квартал 2021 года в размере 18 750 (Восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей, неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате регулярных ежегодных членских взносов за 4 квартал 2021 года в размере 941 (Девятьсот сорок один) руб. 41 коп., рассчитанных за период с «02» октября 2022г. по «30» мая 2023г., продолжить начисление неустойки на сумму основного долга с «31 » мая 2023 года по день фактического исполнения обязательства исходя из 1/360 ключевой ставки Банка России;

1.2.      сумму основного долга по оплате регулярных ежегодных членских взносов за 3,4 кварталы 2022 года в размере 37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) рублей, неустойку за

просрочку исполнения обязательства по оплате регулярных ежегодных членских взносов за 3,4 кварталы 2022 года в размере 1 765 (Одна тысяча семьсот шестьдесят пять) руб. 63 коп., рассчитанных за период с «02» октября 2022г. по «30» мая 2023г., продолжить начисление неустойки на сумму основного долга с «31 » мая 2023 года по день фактического исполнения обязательства исходя из 1/360 ключевой ставки Банка России;

1.3.      сумму основного долга по оплате регулярных ежегодных членских взносов за 1 -2 кварталы 2023 года в размере 37 500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) рублей, неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате регулярных ежегодных членских взносов за 1 -2 кварталы 2023 года в размере 582 (Пятьсот восемьдесят два) руб. 03 коп., рассчитанных за период с «01» февраля 2023г. по «30» мая 2023г., продолжить начисление неустойки на сумму основного долга с «31 » мая 2023 года по день фактического исполнения обязательства исходя из 1/360 ключевой ставки Банка России;

1.4.      сумму основного долга по оплате дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов, отчисляемых Союзом «УОС» на нужды НОСТРОЙ, за 2023 год в размере 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей, неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате членских взносов, отчисляемых Союзом «УОС» на нужды НОСТРОЙ, в размере 168 (Сто шестьдесят восемь) руб. 58 коп., рассчитанных за период с «01» февраля 2023г. по «30» мая 2023г., продолжить начисление неустойки на сумму основного долга с «31 » мая 2023 года по день фактического исполнения обязательства исходя из 1/360 ключевой ставки Банка России;

1.5.      сумму основного долга по оплате дополнительного целевого взноса в фонд коллективного страхования за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. в общем размере 6000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек, неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате дополнительных целевых взносов в фонд коллективного страхования в размере 148 (Сто сорок восемь) руб. 75 коп., рассчитанных за период с «01» февраля 2023г. по «30» мая 2023г., продолжить начисление неустойки на сумму основного долга с «31 » мая 2023 года по день фактического исполнения обязательства исходя из 1/360 ключевой ставки Банка России;

1.6.      сумму основного долга по оплате дополнительного членского взноса связанного с обработкой дополнительной информации Союзом по счету от 18.03.2022г. №61522 в размере 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате дополнительного членского взноса связанного с обработкой дополнительной информации Союзом по счету от 18.03.2022г. №61522 в размере 1 129 (Одна тысяча сто двадцать девять) руб. 69 коп., рассчитанных за период с «02» октября 2022г. по «30» мая 2023г., продолжить начисление неустойки на сумму основного долга с «31 » мая 2023 года по день фактического исполнения обязательства исходя из 1/360 ключевой ставки Банка России;

1.7.      сумму основного долга по оплате дополнительного членского взноса связанного с обработкой дополнительной информации Союзом по счету от 07.12.2022г. №69026 в размере 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате дополнительного членского взноса связанного с обработкой дополнительной информации Союзом по счету от 07.12.2022г. №69026 в размере 768 (Семьсот шестьдесят восемь) руб. 75 коп., рассчитанных за период с «1 8» декабря 2022г. по «30» мая 2023г., продолжить начисление неустойки на сумму основного долга с «31 » мая 2023 года по день фактического исполнения обязательства исходя из 1/360 ключевой ставки Банка России;

1.8.      сумму основного долга по оплате дополнительного членского взноса связанного с обработкой дополнительной информации Союзом по счету от 06.02.2023г. №75333 в размере 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате дополнительного членского взноса связанного с обработкой дополнительной информации Союзом по счету от 06.02.2023г. №75333 в размере 482 (Четыреста восемьдесят два) руб. 81 коп., рассчитанных за период с «17» февраля 2023г. по «30» мая 2023г., продолжить начисление неустойки на сумму основного долга с «31 » мая 2023 года по день фактического исполнения обязательства исходя из 1/360 ключевой ставки Банка России;

2.  взыскать с ООО «Стройинвест» судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6401 (шесть тысяч четыреста один) рубль.

При рассмотрении исковых требований суд руководствовался следующим.

В соответствии со статьями 309,310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Также, как следует из совокупности положений ч. 3, 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Факт признания сторонами обстоятельств заносится арбитражным судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной форме, приобщается к материалам дела.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований в части долга.

Как следует из положений п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Расчет неустойки истцом проверен и признан обоснованным. Приведенный расчет, в свою очередь, не был оспорен ответчиком.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Также подлежит удовлетворению требование истца о начислении неустойки на сумму долга до даты фактической оплаты суммы долга (п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Согласно ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку исковые требования удовлетворены, расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить полностью.

2. Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу СОЮЗА "УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 180 037 (сто восемьдесят тысяч тридцать семь) руб. 65 коп., в том числе 174 050 руб. – общая сумма долга по членским и целевым взносам и 5 987 руб. 65 коп. – общая сумма неустойки по 30.05.2023 г. с продолжением ее начисления на указанную сумму долга с 31.05.2023 г. по день фактической оплаты долга, исходя из размера 1/360 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, а также 6 401 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

 

Судья                                                                                                 А.С. Воротилкин