АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 Резолютивная часть Дело № А31-2433/2019 

27 августа 2019 года Арбитражный суд Костромской области в составе судьи  Кочетковой Екатерины Сергеевны, при ведении протокола секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании исковое  заявление индивидуального предпринимателя ФИО2, г.  Кострома (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 317440100004972) к обществу с  ограниченной ответственностью «Строительная компания Атлант», д. Коряково,  Костромской р-н, Костромская обл. (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании неустойки (пени) по договору поставки от 15.11.2017 года в размере  57 079 руб. 48 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами до  фактического исполнения обязательств ответчиком.  

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 167-171, 184, 185  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

1. Принять отказ индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Кострома (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 317440100004972) от  указанного в пункте 2 просительной части иска требования к обществу с  ограниченной ответственностью «Строительная компания Атлант», д. Коряково,  Костромской р-н, Костромская обл. (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами  на все удовлетворенные в пользу истца денежные суммы с момента вступления  судебного акта в законную силу до его фактического исполнения, производство по  делу в указанной части прекратить.  

2. Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания Атлант», д. Коряково, Костромской р-н, Костромская обл. (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя  ФИО2, г. Кострома (ИНН 

<

***>, ОГРНИП  317440100004972) 29 990 руб. 52 коп. неустойки, 2 000 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу. 

3. Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Кострома (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 317440100004972) из  федерального бюджета 283 руб. государственной пошлины, уплаченной  платежным поручением № 64 от 21.02.2019 года.  

4. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд  кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что решение было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Костромской области.  

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и приобщена к  материалам дела.  

Судья Е.С. Кочеткова