АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-152/2025

11 марта 2025 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи В.О. Кушнира, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Ю.А. Смирновой рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>):  

об обязании в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия договора № 20.1900.1503.24 от 18.04.2024 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, ЗАО «Шебаевское», развилка автодорог Абакан-Чарков-Абаканская ТЭЦ, урочище Увал, уч. 2, кадастровый номер 19:10:050305:490, а именно:  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии;  

- выполнить строительство ЛЭП 10 кВ до точки присоединения общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

о взыскании 122 036 руб. 28 коп. неустойки за период с 19.10.2024 по 15.01.2025 с её последующим начислением, начиная с 16.01.2025, до момента фактического исполнения обязательства,  

об установлении судебного штрафа (астрента) в размере 15 000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по день его фактического исполнения.  

Руководствуясь статьями 101, 102, 110, 112, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Хакасия  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить исковые требования. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия договора № 20.1900.1503.24 от 18.04.2024 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям к электрическим энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, ЗАО «Шебаевское», развилка автодорог Абакан-Чарков-Абаканская ТЭЦ, урочище Увал, уч. 2, кадастровый номер 19:10:050305:490, а именно:  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии;  

- выполнить строительство ЛЭП 10 кВ до точки присоединения общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).  

2. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 122 036 (сто двадцать две тысячи тридцать шесть) руб. 28 коп. неустойки за период с 19.10.2024 по 15.01.2025.  

Производить начисление неустойки, начиная с 16.01.2025, до момента фактического исполнения обязательства из расчёта 0,25% от суммы 548 477 руб. 68 коп. за каждый день  

просрочки, учитывая, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, определённый в таком порядке за год просрочки.  

3. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины, уплаченной платёжным поручением № 39 от 14.01.2025.  

4. В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебный штраф (астрент) в размере 3 000 (три тысячи) руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда, начисляемый по истечении 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения.  

5. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 1 102 (одну тысячу сто два) руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья В.О. Кушнир