АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Ростов-на-Дону 

«20» марта 2023 года. Дело № А53-35541/2022  

Резолютивная часть решения объявлена «16» марта 2023 года.  Полный текст решения изготовлен «20» марта 2023 года.  

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Комурджиевой И.П.  при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Стройсети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ответчику –  закрытому акционерному обществу «Донское крупнопанельное домостроение» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору целевого займа № 001/ВУ-2020 от 29.04.2020, 

при участии в судебном заседании: 

от истца: представитель ФИО2 по доверенности № 12 от 22.07.2022;  от ответчика: арбитражный управляющий ФИО3, паспорт, решение.  

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Стройсети» (именуемый истец)  обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением о взыскании с  закрытого акционерного общества «Донское крупнопанельное домостроение»  (именуемый ответчик) задолженности по договору целевого займа № 001/ВУ-2020 от  29.04.2020 в сумме 3 968 500 рублей, неустойки в сумме 284 938,30 рублей.  

В процессе рассмотрения спора истец уточнил заявленные требования, в котором  просил суд взыскать с ответчика задолженность по договору целевого займа № 001/ВУ- 2020 от 29.04.2020 в сумме 3 968 500 рублей, неустойку в сумме 167 470,7 рублей.  

Уточнения в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судом приняты, что отражено в определении суда от 16.01.2023.  

Представитель истца в судебном заседании пояснил предмет и основания иска,  поддержал исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом  заявлении, представил в материалы дела протокол собрания кредиторов и отчет внешнего  и конкурсного управляющего.  

Руководствуясь статьями 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации суд, приобщил поступившие документы к материалам дела.  

Представитель ответчика в судебном заседании выступил с пояснениями,  подтвердил сумму задолженности, в отношении суммы неустойки просил применить  положения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные  доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические  обстоятельства.  

Между обществом с ограниченной ответственностью «Стройсети» и закрытым  акционерным обществом «Донское крупнопанельное домостроение», в лице внешнего  управляющего ФИО4 29 апреля 2020 года заключен  беспроцентный договор целевого займа № 001/ВУ-2020 на сумму 4 000 000 рублей.  Целевой займ был получен заемщиком для проведения мероприятий по завершению  строительства объекта незавершенного строительства ЗАО «Дон КПД» 14-18-ти этажного  125 квартирного жилого дома со встроенными офисами и автостоянкой на земельном  участке, кадастровый номер № 61:44:010307:0084, расположенного по строительному  адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул.  Добровольского, строительное пятно 5-03А (СЖР) в Северном жилом районе, в  отношении которого привлекались средства участников долевого строительства.  

Согласно условиям пункта 1.3 договора сумма займа выдается заемщику в  согласованные сторонами сроки, по мере необходимости, в течение 4 (четырех месяцев).  

Исходя из условий пункта 2.1 договора, заимодавец считается выполнившим свои  обязательства надлежащим образом, если сумма займа будет зачислена на счет заемщика  не позднее сроков, указанных в пункте 1.3. договора.  

Заимодавец передал сумму займа в размере 3 968 500 рублей в вышеуказанный  срок отдельными платежами, что подтверждается следующими платежными  поручениями: № 32 от 29.04.2020 на сумму 600 000 рублей, № 63 от 15.06.2020 на сумму  500 000 рублей, № 75 от 29.06.2020 на сумму 350 000 рублей, № 109 от 10.08.2020 на  сумму 2 400 000 рублей, № 124 от 18.08.2020 на сумму 118 500 рублей.  

Всего заемщиком получено от заимодавца денежных средств в сумме 3 968 500  рублей.  

В соответствии с условиями пункта 1.1 договора сумма долга должна быть  возвращена в течение 6 месяцев со дня получения заемщиком.  

Срок возврата вышеуказанного долга истек 29 октября 2020 года, однако, сумма  долга в размере 3 968 500 рублей заимодавцу не возвращена.  

Согласно условиям пункта 5.1 договора займа № 001/ВУ-2020 от 29 апреля 2020  года, в случае не возврата заимодавцу суммы долга заемщик уплачивает пени в размере  0,01% от неоплаченной в срок суммы займа за каждый день просрочки платежа до  момента исполнения соответствующего обязательства.  

Руководствуясь данным пунктом договора, истцом произведен расчет пени за  период с 19.02.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 18.10.2022 в общей сумме 167 470,70  рублей.  

С целью урегулирования спора, истцом в адрес ответчика направлено  претензионное требование об уплате образовавшейся задолженности, которое ответчиком  оставлено без ответа и финансового удовлетворения.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления  рассматриваемых исковых требований.  

Ответчик, заявленные требования истца не оспорил, подтвердил факт получения  спорной суммы, просил суд снизить сумму начисленной неустойки.  

Арбитражный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с  учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной  связи, считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим  основаниям.  

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 04.03.2015 при  банкротстве закрытого акционерного общества «Донское крупнопанельное  домостроение» применены правила параграфа 7 главы IX Федерального закона от  26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 04.05.2017  (резолютивная часть от 03.05.2017) в отношении закрытого акционерного общества  

«Донское крупнопанельное домостроение» введена процедура, применяемая в деле о  банкротстве – наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО4.  

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 27.11.2017  (резолютивная часть от 22.11.2017) в отношении должника – закрытого акционерного  общества «Донское крупнопанельное домостроение» введена процедура, применяемая в  деле о банкротстве – внешнее управление, внешним управляющим утвержден ФИО4.  

Информация о введении в отношении должника процедуры внешнего управление  опубликована в газете «Коммерсантъ» № 225 от 02.12.2017.  

Решением суда от 26.01.2021 закрытое акционерное общество «Донское  крупнопанельное домостроение» признано несостоятельным (банкротом). В отношении  закрытого акционерного общества «Донское крупнопанельное домостроение» введена  процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство сроком на 5  месяцев. Утвержден конкурсным управляющим закрытого акционерного общества  «Донское крупнопанельное домостроение» - ФИО4.  

Информация о введении в отношении должника процедуры конкурсного  производства опубликована в газете «Коммерсантъ» № 21 (6983) от 06.02.2021.  

Арбитражный управляющий ФИО4 19.07.2021 отстранен  от исполнения обязанностей конкурсного управляющего закрытого акционерного  общества «Донское крупнопанельное домостроение».  

Определением от 16.08.2021 конкурсным управляющим закрытого акционерного  общества «Донское крупнопанельное домостроение» утвержден ФИО5.  

Определением от 10.11.2021 арбитражный управляющий ФИО5 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего  должника.  

Определением суда от 07.12.2021 конкурсным управляющим закрытого  акционерного общества «Донское крупнопанельное домостроение» утвержден  ФИО3.  

Как следует из материалов дела, истец обратился в Арбитражный суд Ростовской  области с исковым заявлением к ответчику о взыскании задолженности по договору  целевого займа № 001/ВУ-2020 от 29.04.2020, при том, что заявление о признании  должника несостоятельным (банкротом) принято арбитражным судом 30.01.2015.  

Согласно статье 5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», под  текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи,  возникшие после принятия заявления о признании должника банкротом, а также  денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения которых наступил  после введения соответствующей процедуры банкротства.  

Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр  требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении  соответствующих процедур банкротства не признаются лицами, участвующими в деле о  банкротстве. В соответствии со статьей 134 Федерального закона «О несостоятельности  (банкротстве)», требования кредиторов, возникшие в период после принятия  арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и до признания  должника банкротом, а также требования кредиторов по денежным обязательствам,  возникшие в ходе конкурсного производства, являются текущими обязательствами и  погашаются вне очереди за счет конкурсной массы.  

В пунктах 3 и 45 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения  Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что после  

введения следующей процедуры банкротства платежи по исполнению обязательств,  возникших до принятия заявления о признании должника банкротом, срок исполнения  которых наступил до даты введения следующей процедуры не являются текущими  платежами. При этом, платежи по обязательствам, возникшим после принятия заявления о  признании должника банкротом, независимо от смены процедуры банкротства, относятся  к текущим платежам. Исковые, а также иные требования по таким обязательствам,  рассматриваются в общем порядке, предусмотренном процессуальным  законодательством.  

Согласно разъяснениям, данным в абзаце 3 пункта 2 постановления Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих  платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», в договорных  обязательствах, предусматривающих периодическое внесение должником платы за  пользование имуществом (договоры аренды, лизинга), длящееся оказание услуг (договоры  хранения, оказания коммунальных услуг и услуг связи, договоры на ведение реестра  ценных бумаг и т.д.), а также снабжение через присоединенную сеть электрической или  тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой, другими товарами (за  фактически принятое количество товара в соответствии с данными учета), текущими  являются требования об оплате за те периоды времени, которые истекли после  возбуждения дела о банкротстве.  

Исходя из положений абзаца пятого пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 5 и пункта 3  статьи 63 Закона о банкротстве текущими являются только денежные обязательства и  обязательные платежи, возникшие после возбуждения дела о банкротстве.  

В связи с этим, денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие до  возбуждения дела о банкротстве, независимо от срока их исполнения не являются  текущими ни в какой процедуре (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с  применением Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».  

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,  изложенным в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах  по денежным обязательствам в деле о банкротстве», в силу абзаца 2 пункта 1 статьи 5  Закона о банкротстве, возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве,  требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных  работ, являются текущими. По смыслу этой нормы текущими являются любые требования  об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после  возбуждения дела о банкротстве, в том числе, во исполнение договоров, заключенных до  даты принятия заявления о признании должника банкротом.  

Следовательно, задолженность ответчика относится к текущим платежам, и  заявленные требования подлежат рассмотрению в общем порядке.  

В соответствии с п. 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также  из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих  ему.  

Договорные правоотношения сторон по своей правовой природе относятся к  договору займа и регулируются нормами, закрепленными в главе 42 Гражданского  кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой  стороне (заемщику) деньги или другие вещи , определенные родовыми признаками, а  заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или  равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.  

В силу пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик  обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые  предусмотрены договором займа.  

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу  обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)  определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и  т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от  должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие  причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.  

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований  - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Факт предоставление ответчику суммы займа по договору целевого займа   № 001/ВУ-2020 от 29.04.2020, подтвержден имеющимися в деле документами, а именно :  договором целевого займа № 001/ВУ-2020 от 29.04.2020, платежными поручениями № 32  от 29.04.2020 на сумму 600 000 рублей, № 63 от 15.06.2020 на сумму 500 000 рублей, № 75  от 29.06.2020 на сумму 350 000 рублей, № 109 от 10.08.2020 на сумму 2 400 000 рублей,   № 124 от 18.08.2020 на сумму 118 500 рублей, выпиской банка с расчетного счета, которые  оценены судом с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, признаны надлежащими доказательствами по делу, в достаточной степени  подтверждающими обоснованность требований истца.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 811 Гражданского кодекса Российской  Федерации, если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в  рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной  части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы  займа вместе с причитающимися процентами.  

По смыслу приведенных норм закона предъявление кредитором требования о  досрочном возврате суммы займа (кредита) не означает одностороннего расторжения  договора, а изменяет срок исполнения обязательства по возврату суммы долга (кредита).  

Из материалов дела следует, что ответчик не возвратил займ в порядке,  установленном п.1.1 договора целевого займа.  

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации обстоятельства , на которые ссылается сторона в обоснование своих  требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею  прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных  доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа  заявленных требований.  

Часть 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  предусматривает, что обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в  порядке, установленном этой статьей, в случае их принятия арбитражным судом не  проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.  

Таким образом, положения части 5 статьи 70 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации распространяются на обстоятельства, которые считаются  признанными стороной в порядке части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Практика применения вышеназванных норм Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации определена в Постановлении Президиума ВАС РФ №  

8127 от 15.10.2013, где разъяснено, что в условиях, когда обстоятельства считаются  признанными ответчиком согласно частей 3.1. и 5 статьи 70 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации , суд не вправе принимать на себя  функцию ответчика и опровергать доводы и доказательства, представленные истцом.  

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 06.03.2012 № 12505/11 указано, что нежелание представить доказательства  должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на  наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает  процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное  действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.  

Ответчиком обстоятельств, препятствующих удовлетворению исковых требований,  не названо, доказательств возврата суммы займа в полном объеме не представлено.  Согласно пояснений конкурсного управляющего истец включен в текущий реестр  кредиторов, однако в связи отсутствием денежных средств погашение задолженности ему  не производится.  

На основании вышеизложенного, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать  задолженность по договору целевого займа № 001/ВУ-2020 от 29.04.2020 в сумме  3 968 500 рублей.  

Рассмотрев заявленное требование истца о взыскании с ответчика неустойки в  сумме 167 470,7 рублей, судом установлено следующее.  

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание  неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. В  соответствии с пунктом 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом, пенями) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков. В силу пункта 1 статьи 333 Кодекса, если  подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства,  суд вправе ее уменьшить.  

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в  качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной  ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения  неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности  последствиям нарушения обязательств.  

Пунктом 5.2 договора стороны согласовали, что в случае просрочки возврата займа  заемщик уплачивает пени в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы займа и  процентов за каждый день просрочки платежа до момента фактического исполнения  соответствующего обязательства.  

Ответчик принял на себя обязательства исполнению обязательств по договору,  однако такие обязательства не исполнены.  

Расчет неустойки, выполненный истцом, судом проверен, признан арифметически  и методологически верным, соответствует условиям договора, ответчиком не оспорен.  

Пунктом 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О  применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации  об ответственности за нарушение обязательств» на случай неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства , в частности при просрочке исполнения,  законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить  кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть  установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа -  пени (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Как указывалось ранее, в силу пункта 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом,  пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую  должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера неустойки на основании  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, мотивированное чрезмерно  высоким процентом неустойки, предусмотренным договором.  

Правила статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусматривают право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной  несоразмерности последствиям нарушения обязательства. Уменьшение неустойки,  определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет  доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может  привести к получению кредитором необоснованной выгоды.  

В пунктах 60 и 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского  кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее -  постановление N 7) разъяснено на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности при просрочке исполнения , законом или договором может  быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную  сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в  виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 Кодекса).  Подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной  несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в  судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Кодекса).  

В пунктах 73 - 75 Постановления N 7 разъяснено, что бремя доказывания  несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на  ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в  том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие  нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56  ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными  средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного  пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В пункте 77 Постановления N 7 указано, что снижение размера договорной  неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным  предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство  при осуществлении ею приносящей доход деятельности , допускается в исключительных  случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может  повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 N 263- О, излагая свою позицию по поводу применения статьи 333 Гражданского кодекса РФ,  указал на то, что данная норма является одним из правовых способов, направленных  против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки; речь в  статье идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между  применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не  возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.  

Вместе с тем, необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической  точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого  лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных  должников к неплатежам и вызывать крайне негативные макроэкономические  последствия.  

Системный анализ положений действующего законодательства о неустойке,  конституционно-правовой смысл указанной нормы , изложенный в Определении  Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2015 N 7-О, позволяют прийти к  выводу о том, что к основополагающим принципам российского права, в частности,  относится и принцип обеспечения нарушенных прав, гарантией реализации которого  является соблюдение требования о соразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательств, предусмотренного статьей 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

Таким образом, неустойка является мерой гражданско-правовой ответственности  должника в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных  обязательств и носит компенсационный характер по отношению к возможным убыткам  кредитора, направленный на восстановление нарушенных прав, а не карательный  (штрафной) характер.  

При том суд учитывает, что одним из основных принципов гражданского права  является принцип свободы договора, который получил свое законодательное закрепление  в статье 8 Конституции Российской Федерации, провозгласившей свободу экономической  деятельности.  

Согласно частям 1 и 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации  граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к  заключению договора не допускается. Условия договора определяются по усмотрению  сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом  или иными правовыми актами (статья 422).  

Следовательно, в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской  Федерации стороны свободны в заключении договора и определении его условий, а  поэтому подписывая договор поставки содержащий условие о размере неустойки,  ответчик осознанно выразил свое согласие на применение неустойки (пени) именно в  определенном размере, добровольно приняв указанное обязательство, тем самым при  подписании договора ответчику были известны его условия, в том числе, и в части  применения размера неустойки за просрочку исполнения условий договора.  

Однако возражений и замечаний при подписании договора у ответчика не имелось,  о чрезмерности процента неустойки не заявлялось, в последующем договор в части  размера неустойки в установленном порядке не оспаривался.  

При этом суд считает , что ставка договорной неустойки в размере 0,01 % не  является завышенной и согласована условиями договора, процент неустойки 0,01 % за  каждый день просрочки исполнения обязательств является обычно применяемым в  деловом обороте, соответствует принципам разумности и соразмерности ответственности  за нарушение обязательства и не превышает установленного законом и договором займа  размера.  

Заявляя ходатайство о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации, ответчик должен представить доказательства, подтверждающие явную  несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.  

Ответчик не предоставил суду доказательств, свидетельствующих о явной  несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства или о чрезмерно  высоком проценте неустойки, установленной по соглашению сторон договором  

Доказательств того, что ответчик принял все меры для надлежащего исполнения  обязательства суду не представлено.  

Суд также учитывает, что в соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса  Российской Федерации стороны свободны в заключении договора, а поэтому  установление в договоре более высокого размера неустойки по отношению в ставке  рефинансирования Банка России, само по себе не является основанием для уменьшения  неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Учитывая, что ответчиком в нарушение статей 65, 68 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств,  свидетельствующих о наличии оснований для применения статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации, суд считает, что в данном случае у суда не имеется  оснований для снижения размера начисленной судом неустойки.  

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что требования истца о взыскании  пени подлежат удовлетворению в заявленном размере, в сумме 167 470,70 рублей.  

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе,  распределяет судебные расходы.  

Истцом при подаче искового заявления по платежному поручению № 136 от  18.10.2022 оплачена государственная пошлина в сумме 44 267,19 рублей.  

Исходя из правил, установленных статьей 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, судебные расходы по оплате государственной пошлины,  понесенные истцом при подаче искового заявления в сумме 43 680 рублей, подлежат  отнесению судом на ответчика.  

В связи с уточнением заявленных требований излишне уплаченная  государственная пошлина в сумме 587,19 рублей подлежит возврату истцу из  федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110,167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с закрытого акционерного общества «Донское крупнопанельное  домостроение» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Стройсети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  задолженность по договору целевого займа № 001/ВУ-2020 от 29.04.2020 в сумме  3 968 500 рублей, неустойку в сумме 167 470,7 рублей, расходы по оплате  государственной пошлины 43 680 рублей.  

Возвратить из федерального бюджета обществу с ограниченной ответственностью  «Стройсети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) излишне оплаченную сумму  587,19 рублей государственной пошлины из оплаченной по платёжному поручению № 136  от 18.10.2022 на сумму 44 267,19 рублей.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 Судья Комурджиева И. П. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 11.01.2022 7:43:13

Кому выдана Комурджиева Ирина Петровна