АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-12201/2025

г. Нижний Новгород                                                                                         10 июня 2025 года

Решение в виде резолютивной части принято 09 июня 2025 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Садовской Галины Андреевны (шифр дела 35-229),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Беагоном М.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

к ответчику: публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 

о понуждении к заключению договора технологического присоединения, 

при участии представителей сторон до перерыва:

от истца: ФИО1 по доверенности от 26.03.2024;

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 18.10.2024 № Д-НН/172;

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (далее – ООО «ЭЛСК НН», истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье», ответчик) с исковым заявлением о понуждении к заключению договора об осуществлении технологического присоединения.

Истец в предварительном судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в предварительном судебном заседании представил отзыв на исковое заявление, в котором исковые требования отклонил по доводам, изложенным в нем.

После проведения предварительного судебного заседания суд, учитывая, что имеющихся в деле материалов достаточно для рассмотрения дела по существу, и принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.06.2024 № 12 «О подготовке дела к судебному разбирательству в арбитражном суде», открыл судебное заседание в первой инстанции в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). При этом лица, участвующие в деле, определением от 30.04.2025 уведомлены о возможности открытия судебного заседания в первой инстанции в случае отсутствия возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, которые в суд не поступили.

В судебном заседании 02.06.2025 в порядке части 1 статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 09.06.2025, после которого рассмотрение дела было продолжено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле. 

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон, извещенных надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

ООО «ЭЛСК НН» обратилось в адрес ПАО «Россети Центр и Приволжье» с заявкой от №12277564 от 02.11.2024 об осуществлении технологического присоединения, а именно, об увеличении объема максимальной мощности КЛ 6 кВ ПС-3 РУ 6 кВ 1 СШ  ф.9 - КТП-»ДОС» РУ 6 кВ,, расположенной по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, территория ОАО «ДОС» рядом с нежилым зданием с кадастровым номером 52:21:0000012:778. 

Ответчик в установленные законом сроки договор технологического присоединения не заключил, в связи с этим истец подготовил проект договора технологического присоединения и направил его в адрес ответчика. 

Отсутствие ответа послужило основанием для обращения истца в суд с требованием о понуждении заключить договор. 

Стороны являются смежными сетевыми организациями, договор является обязательным к заключению для ПАО «Россети Центр и Приволжье». 

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение, исходя из следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 

Пунктом 2 статьи 445 ГК РФ предусмотрена возможность передачи преддоговорного спора на рассмотрение суда в случаях, если спор возник при заключении публичного договора, к числу которых в соответствии со статьей 426 ГК РФ и пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) относится договор технологического присоединения. 

В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 ГК РФ либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда (статья 446 ГК РФ). 

Поскольку заключение договора является обязательным для ответчика, обязанностью суда является обеспечение защиты прав лица, обратившегося с требованием о понуждении к заключению договора. 

Согласно статье 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Согласно пункту 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

В соответствии с частью 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. 

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям» (далее – Правила № 861). 

Истец и ответчик являются смежными сетевыми организациями (решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 14.12.2021 № 55/18). 

Разделом V Правил № 861 установлены особенности технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства. 

В силу абзацев 1 - 2 пункта 41 раздела V Правил № 861 сетевая организация обязана подать заявку на технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации в случае, если сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объектам электросетевого хозяйства, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей или в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями. 

Истец направил заявку в адрес ответчика по основаниям, предусмотренным абзацем 2 пункта 41 Правил № 861. 

Абзацем 6 пункта 43 Правил № 861 установлено, что сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в заключении договора. 

В силу пункта 16 Правил № 861 договор должен содержать следующие существенные условия: 

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; 

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора; 

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств; 

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; 

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики; 

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение. 

Требования к содержанию технических условий для заявителей - сетевых организаций, которые подают заявки в соответствии с пунктом 13(1) Правил № 861 установлены пунктом 25(4) Правил № 861, согласно которому - в технических условиях, должны быть указаны: 

схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения; 

максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 

распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий;  

обоснованные требования к усилению электрической сети смежной сетевой организации, в которую подана заявка (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения); 

требования, указанные в подпунктах «в» - «д» и «ж» пункта 25 Правил № 861. 

Позиция ответчика об отсутствии пропускной способности существующей сети как основание, по которому требования ООО «ЭЛСК НН» не подлежат удовлетворению, отклоняется судом, так как не соответствует абзацу 6 пункта 43 и абзацу 5 пункта 25(4) Правил № 861, устанавливающим обязанность заключить договор технологического присоединения со смежной сетевой организацией, и обязанность создать техническую возможность технологического присоединения путем усиления электрической сети (увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов и т.д.). 

Иные доводы и возражения ответчика подлежат отклонению, поскольку не подтверждают правомерность позиции ответчика, противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам, данные доводы сделаны при неправильном и неверном применении и толковании норм материального и процессуального права, регулирующих спорные правоотношения, имеющиеся в материалах дела доказательства, оцененные судом по правилам статей 64, 67, 68, 71 АПК РФ, не подтверждают законности и обоснованности позиции ответчика.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что требование истца о понуждении ПАО «Россети Центр и Приволжье» заключить договор технологического присоединения является правомерным и обоснованным и подлежат удовлетворению. 

Расходы по государственной пошлине в порядке части 1 статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Понудить публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), договор об осуществлении технологического присоединения на следующих на следующих условиях: 

ДОГОВОР №____________

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

г. Нижний Новгород                                                                        «____» _____________ 2025 г.

Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «Россети Центр и Приволжье»),ОГРН 

<

***>, именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (ООО «ЭЛСК НН»), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

в целях обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя на основании заявки №12277564 от 02.11.2024г., совместно и в отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору «Сетевая организация» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств «Заявителя»(далее – технологическое присоединение): 

- КЛ 6 кВ ф.9 от 1 СШ РУ 6 кВ ПС-3 до РУ 6 кВ КТП-»ДОС», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, территория ОАО «ДОС» рядом с нежилым зданием (кадастровый номер: 52:21:0000012:778),в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

1.1. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств всего: 2879 кВт, в том числе:

1.1.1. Существующая максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - 630 кВт;

1.1.2. Дополнительная максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - 2249 кВт.

1.2. Категория по надежности электроснабжения: -III (третья);

1.3. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: - 6 кВ.

«Заявитель» обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: КЛ 6 кВ ф.9 от 1 СШ РУ 6 кВ ПС-3 до РУ 6 кВ КТП-»ДОС», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, территория ОАО «ДОС» рядом с нежилым зданием (кадастровый номер: 52:21:0000012:778).

3. Технологическое присоединение осуществляется:

- от ячейки ф.9 ПС-3.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к настоящему договору).

Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет                   1 (один) год со дня заключения настоящего договора.

При нарушении «Заявителем» обязательств по оплате, в соответствии с п.11 настоящего договора, «Сетевая организация» аннулирует заявку на технологическое присоединение.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.»Сетевая организация» обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на «Сетевую организацию» мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства «Заявителя», указанные в технических условиях;

в течение 10 (десяти) дней со дня уведомления «Заявителем» «Сетевой организации» о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий «Заявителем»;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня уведомления «Заявителем» о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов «Заявителя» (при необходимости), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств «Заявителя» к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии «Заявителя» акт об осуществлении технологического присоединения и направить его «Заявителю».

7. «Сетевая организация» при невыполнении «Заявителем» технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению «Заявителя» продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. «Заявитель» обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на «Заявителя» мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства «Заявителя», указанные в технических условиях;

организовать уведомление о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка «Заявителя», предусмотренных техническими условиями, уведомить «Сетевую организацию» о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в «Сетевую организацию» до направления «Заявителем» в «Сетевую организацию» уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;

после осуществления «Сетевой организацией» фактического присоединения энергопринимающих устройств «Заявителя» к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта от «Сетевой организации»;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить «Сетевую организацию» о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9.»Заявитель» вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в «Сетевую организацию» с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 12 декабря 2023 г.                          №54/1, в следующем порядке:

P = С1.1. + С1.2.2.+ С8.2.2., где:

Р – расходы на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителям, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (рублей); 

С1.1. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю, 

С1.2.2. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,

С8.2.2. – Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности),

и составляет 463 384,82 (четыреста шестьдесят три тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 82 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 77 230,80 (семьдесят семь тысяч двести тридцать) рублей 80 копеек:

P = 4 948,41 + 15 567,63 + 365 637,98 = 386 154,02 рублей (без НДС);

P = 386 154,02 * 1,2 = 463 384,82 рублей (с НДС).

11. Оплата по договору производится «Заявителем».

«Заявитель» обязуются надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется «Заявителем» в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 60 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора. 

12. Датой исполнения обязательства «Заявителя» по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет «Сетевой организации».

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

13. »Заявитель» несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя (КЛ 6 кВ от ячейки ф.9 от 1 СШ РУ 6 кВ ПС-3) к ошиновке оборудования КТП-»ДОС».

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. «Заявитель» вправе при нарушении «Сетевой организацией» указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение «Заявителем» установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что «Сетевой организацией» в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного «Заявителем» срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию «Сетевой организации» по решению суда.

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,03 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению «Заявителем» не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного «Заявителем» экземпляра настоящего договора в «Сетевую организацию».

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

23. Приложение №1 Технические условия от ____.____.2025 г. №____________________. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Сетевая организация»:

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

«Заявитель»:

ООО «ЭЛСК НН»

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33

ИНН 

<

***>

КПП 526002001

Банк «ГПБ» (АО) г. Москва

к/с 30101810200000000823

р/с 

<

***>

БИК 044525823

ОГРН 

<

***>

e-mail: info@nn.mrsk-cp.ru

Адрес места нахождения: 603140, 

<

...> оф 516

ИНН 

<

***>, КПП 525801001

ОГРН 

<

***>

Р/с 

<

***>   

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

К/с 30101810200000000824 

БИК 042202824

Тел.: 

<

***>

ПОДПИСИ СТОРОН

«Сетевая организация»:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

__________________ ____________________

М.П.

«Заявитель»:

Директор ООО «ЭЛСК НН»

____________________ ФИО3

М.П.

  Приложение №1

к договору №__________ от «____» _________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№________                                                                                   «___» _______________ 2025 г.

1. Сетевая организация: Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье».

2. Полное наименование «Заявителя»: Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода».

3. Наименование энергопринимающих устройств «Заявителя»: 

- КЛ 6 кВ ф.9 от 1 СШ РУ 6 кВ ПС-3 до РУ 6 кВ КТП-»ДОС», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, территория ОАО «ДОС» рядом с нежилым зданием (кадастровый номер: 52:21:0000012:778).

4. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств «Заявителя»:

 - КЛ 6 кВ ф.9 от 1 СШ РУ 6 кВ ПС-3 до РУ 6 кВ КТП-»ДОС», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, территория ОАО «ДОС» рядом с нежилым зданием (кадастровый номер: 52:21:0000012:778).

5. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств всего: 2879 кВт, в том числе:

5.1. Существующая максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - 630 кВт;

5.2.Дополнительная максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств – 2249 кВт.

6. Категория по надежности электроснабжения:III (третья).

7. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ.

8. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств «Заявителя»: 2025 г.

9. Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

- КЛ 6 кВ от ячейки ф.9 ПС-3 - 2879 кВт.

10. Основной источник питания:

- КЛ 6 кВ от ячейки ф.9 ПС-3.

11. Резервный источник питания:

- отсутствует.

12. Обязательства «Сетевой организации»:

12.1. Организовывать расчетный (коммерческий) учет электроэнергии.

12.1.2. Для расчетного узла учета установить на границе балансовой принадлежности трёхфазный узел учета электроэнергии полукосвенного включения, классом точности 0,5 и выше.

13. Обязательства «Заявителя»:

13.1. Выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта «Заявителя» в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости, государственную экспертизу проектной документации провести в установленном законодательством порядке. Разработанную проектную документацию на электроснабжение представить в филиал «Нижновэнерго» ПАО «Россети и Приволжье».

13.2. Электроснабжение КЛ 6 кВ КТП-»ДОС» с учетом полной заявленной мощности выполнить по существующей схеме от ячейки ф.9 от 1 СШ РУ 6 кВ ПС-3;

13.3. Выполнить проверку оборудования КЛ 6 кВ КТП-»ДОС» на пропускную способность, с учетом полной заявленной мощности, при необходимости выполнить замену. Тип и марку уточнить при проектировании. 

13.4. Степень компенсации реактивной мощности для обеспечения tg? не более 0,35 и необходимость установки регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности, их количество, параметры и точки установки определить проектом и, при необходимости, реализовать проект.

13.5. Проектом определить и при необходимости выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих ухудшение качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 32144-13 в точках присоединения к и электрическим сетям во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающей сети.

13.6. После выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ предъявить присоединенную электроустановку представителю «Сетевой организации» для осмотра.

13.7. Получить от филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» акт о выполнении технических условий. Получить, при необходимости, разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию объектов.

14. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

15. Подпись.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________   / _____________________ /

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания Нижнего Новгорода» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 50 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                                 Г.А. Садовская