18/2021-890(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-10881/2020

город Саранск

13 января 2021 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

публичного акционерного общества "Ремстрой" 

к казенному учреждению городского округа Саранск "Городская служба  заказчика по капитальному строительству"  

о взыскании 1253581 руб. неустойки с дальнейшим начислением по день  фактической оплаты задолженности  

при участии в заседании 

от истца: ФИО2, представителя по доверенности от 16.06.2020,  

руководствуясь статьями 49 (части 1, 3), 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

Взыскать с казенного учреждения городского округа Саранск "Городская  служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве  юридического лица 17.06.2009) в пользу публичного акционерного общества  «Ремстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Саранск Республика  Мордовия, зарегистрировано в качестве юридического лица 21.06.1996)  неустойку в сумме 1570192 рублей 45 копеек.  

Взыскать с казенного учреждения городского округа Саранск "Городская  служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрировано в качестве  

юридического лица 17.06.2009) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 8611 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Л. Никишина Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.07.2020 11:14:57

Кому выдана Никишина Татьяна Леонидовна