Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-9921/2023

г. Благовещенск

26 марта 2024 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Швец О.В.,  

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного  заседания ФИО1,  

 рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания Рассвет» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная  библиотечная система» города Свободного (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании 383 539,51 руб. (с учетом уточнений 359 487,85 руб.),  

и встречное исковое заявление муниципального бюджетного учреждения культуры  «Централизованная библиотечная система» города Свободного (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Рассвет» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 272 373,13 руб. (с учетом  уточнений 304 115,29 руб.),  

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

решил:

первоначальные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная  библиотечная система» города Свободного (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Рассвет»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по муниципальному контракту № 004/2022 от  23.08.2022 неустойку за просрочку оплаты выполненных работ в размере 356 748,76 руб.,  расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 112 руб.  

В остальной части удовлетворения исковых требований отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Рассвет» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину в  сумме 481 руб. (платежное поручение № 86 от 21.07.2023).  

В удовлетворении встречного искового заявления оказать. 

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная  библиотечная система» города Свободного (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 635 руб.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья О.В. Швец