15_1249275  

 

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5525/2021

г. Южно-Сахалинск

10 марта 2022 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Пономаревой Г.Х., 

при ведении протокола открытого судебного заседания секретарем ФИО1, с  использованием средств аудиозаписи, рассматривает в онлайн судебном заседании дело  исковому заявлению государственного казенного учреждения городского округа «Горд  Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью строительная дизайнерская компания  «Малер» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки (штрафа) в размере 2 132 648,80 рублей; 

о возложении на общества с ограниченной ответственностью Строительная Дизайнерская  Компания «МАЛЕР» выполнить работы,  

при участии: от истца – ФИО2, доверенность от 10.01.2022, диплом от 02.06.2005; от ответчика – ФИО3, доверенность от 10.01.2022, диплом; от третьего лица – не явились (извещено). 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Принять отказ от иска в части требования о возложении на общество с  ограниченной ответственностью Строительная Дизайнерская Компания «МАЛЕР»  устранить недостатки выходов из земли газопровода среднего давления к абонентам.  

Производство по делу в данной части прекратить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная дизайнерская  компания «Малер» в пользу Государственного казенного учреждения городского округа  «Горд Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» неустойку (штраф)  в размере 1 066 324 руб. 44 коп.  

Возложить на общество с ограниченной ответственностью Строительная  Дизайнерская Компания «МАЛЕР» обязанность в срок до 01 июня 2022г. выполнить  работы по восстановлению дорожного полотна на переулке Водный вблизи домов 8, 9, 11,  13, 15 города Южно-Сахалинска.  

В случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью  Строительная Дизайнерская Компания «МАЛЕР» решения суда по настоящему делу в  установленный срок, присудить в пользу Государственного казенного учреждения  городского округа «Горд Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»  судебную неустойку в размере 3 000 руб. в день за первые 30 календарных неисполнения  судебного акта, начиная со следующего дня после истечения 2-х дневного срока со дня  вступления в законную силу, 4 000 руб. в течение следующих 30 календарных дней  неисполнения судебного акта, 5 000 руб. в день за все последующие дни неисполнения  судебного акта.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная  дизайнерская компания «Малер» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 22 831 руб. 50 коп.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления полного текста решения), путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья Г. Х. Пономарева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.12.2021 19:25:07

Кому выдана Пономарева Гульнар Хусаиновна