35/2018-139520(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-16692/2018

г. Новосибирск

26 июля 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Исаковой С.А., при ведении протокола помощником судьи Афанасьевым  А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью "Строительное управление № 1" (ОГРН  

<

***>), город Горно-Алтайск, к акционерному обществу  "Бийскэнерготеплотранзит" (ОГРН 

<

***>), г. Бийск, о взыскании  1 818 243 руб. 44 коп.,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

взыскать с акционерного общества "Бийскэнерготеплотранзит" (ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Строительное управление № 1" (ОГРН 

<

***>) неустойку в размере  118 727 руб. 46 коп., расходы по оплате государственной пошлины 4 497 руб.  

В остальной части неустойки отказать. 

Обществу с ограниченной ответственностью "Строительное управление   № 1" выдать справку на возврат государственной пошлины в размере  

26 376 руб. 43 коп. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  

(г. Томск) в течение месяца после принятия. 

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья С.А. Исакова