РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 04 августа 2025 года по делу А33-12978/2024 Красноярск  

25 июля 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Винтех» (ИНН 

<

***>)  

422 500 руб. неосновательного обогащения по договору подряда № 34/05/2023 от 29.05.2023,  

88 708,21 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда № 34/05/2023 от 29.05.2023 за период с 25.01.2024 по 20.03.2025,  

30 327,40 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.03.2025 по 25.07.2025, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга в размере 422 500 руб., начиная с 26.07.2025, рассчитанные по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по день фактической оплаты долга,  

1 078 000 руб. пени за нарушение срока завершения работ по договору подряда № 34/05/2023 от 29.05.2023,  

140 000 руб. неустойки за зафиксированные факты отсутствия ответчика на объекте по договору подряда № 34/05/2023 от 29.05.2023,  

30 595 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины платежным поручением от 25.04.2024 № 2087.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Винтех» (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 8 236 руб. излишне уплаченной государственной пошлины по платежному поручению от 25.04.2024 № 2087  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.Ю. Сергеева