АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-39505/2023-28-312

город Москва

07 июня 2023 года

резолютивная часть решения изготовлена 11 мая 2023 года мотивированное решение изготовлено 07 июня 2023 года 

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего судьи С.С. Хорлиной, единолично 

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ, дело  по иску  

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОКРУЖНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

(125371, 

<

...> ДОМ 112К1СТР1, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 04.02.2003, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКАЯ  ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"  

(443109, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРА ГОРОД, ЗУБЧАНИНОВКА ПОСЕЛОК,  ВОЕВОДИНА 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 20.11.2020, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки в размере 173 316, 77 руб. без вызова сторон 

УСТАНОВИЛ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОКРУЖНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" обратилось в  Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" о  взыскании неустойки в размере 173 316, 77 руб.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28 февраля 2023 года  указанное исковое заявление принято к производству с рассмотрением в порядке  упрощенного производства.  

По всем имеющимся и указанным адресам арбитражным судом было направлено  определение о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в  порядке упрощенного производства по делу. Указанное определение 02 марта 2023  года также опубликовано на сайте картотеки арбитражных дел в сети «Интернет».  

Лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного  производства, считаются извещенными надлежащим образом, если ко дню принятия  решения арбитражный суд располагает сведениями о получении стороной копии  определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в  порядке упрощенного производства.  

В материалы дела от ответчика поступил отзыв на иск, в котором ответчик  возражает против удовлетворения исковых требований. Заявляет ходатайство о  переходе к рассмотрению спора по общим правилам искового производства.  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного производства подлежат  рассмотрению дела, в том числе о взыскании денежных средств, если цена иска не  превышает для юридических лиц восемьсот тысяч рублей, для индивидуальных  предпринимателей четыреста тысяч рублей.  

При этом в абзаце 2 пункта 18 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами  положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном  производстве" указано, что, если по формальным признакам дело относится к  категориям дел, названным в части первой статьи 232.2 ГПК РФ и частях 1 и 2 статьи  227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то оно должно  быть рассмотрено в порядке упрощенного производства, о чем указывается в  определении о принятии искового заявления (заявления) к производству (часть вторая  статьи 232.3 ГПК РФ, часть 2 статьи 228 АПК РФ). Согласие сторон на рассмотрение  данного дела в таком порядке не требуется.  

Согласие сторон на рассмотрение этого дела в порядке упрощенного  производства не требуется, подготовка такого дела к судебному разбирательству по  правилам главы 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не  осуществляется.  

При принятии искового заявления к производству суд установил, что оно  содержит предусмотренные частью 1, статьи 227 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации признаки, при наличии которых дело подлежит  рассмотрению в порядке упрощенного производства.  

Между тем, заявленное ходатайство о переходе к общему порядку рассмотрения  спора не содержит конкретных доказательств, которые свидетельствовали бы о  необходимости рассмотрения дела по общим правилам производства. Отсутствуют  ссылки на документы, исследование которых дополнительно необходимо, а также не  приведено объяснений тому, относительно чего именно требуется необходимость  заслушивания непосредственно в судебном заседании пояснений заявителя.  

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу об отсутствии оснований о  рассмотрении дела по общим правилам искового производства.  

11 мая 2023 года Арбитражным судом города Москвы вынесена резолютивная  часть решения по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства в  порядке статьи 229 АПК РФ.  

В соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица,  участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу,  рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет  мотивированное решение.  

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может  быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке  упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае арбитражным  судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего  Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.  

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти  дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления  или со дня подачи апелляционной жалобы.  

В материалы дела от ответчика, в электронном виде, поступила апелляционная  жалоба, в связи с чем суду необходимо изготовить мотивированное решение.  

Исследовав и оценив письменные доказательства, суд считает, что исковые  требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела и установлено судом, между федеральным  казённым учреждением «Центральное окружное управление материально -  технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (далее  - ФКУ «ЦОУМТС МВД России», Заказчик, Истец) и обществом с ограниченной  ответственностью «СШФ» (далее ООО «СШФ», Поставщик, Ответчик) заключен  государственный контракт от 14.01.2022 № 2122188106902772209336700/  0373100056021000690_44654 (далее - Контракт) на поставку вещевого имущества на  сумму 1 534 571,87 руб. в адрес Грузополучателей МБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД  России», ФКУ «ЦОБХР МВД России».  

Согласно пункту 1.1. контракта, поставщик обязуется поставить  грузополучателю товар в количестве и ассортименте, указанном в спецификации, в  соответствии с техническим заданием в сроки, установленные контрактом, а заказчик  обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.  

В соответствии с пунктом 3.1 контракта поставка товара до грузополучателя  осуществляется поставщиком по адресу, указанному в спецификации.  

Срок исполнения поставщиком обязательств по поставке товара: 

-товар, на сумму не менее 10 % от цены государственного контракта – по  01.06.2022г.;  

-оставшуюся часть товара - по 01.08.2022г. 

Поставка продукции осуществляется по согласованию с заказчиком, согласно  разнарядке, направляемой поставщику в течении 10 рабочих дней с даты заключения  контракта с указанием адреса поставки и размерно-ростовочного ряда товара. Датой  приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке,  подписанного заказчиком (пункт 3.2 контракта).  

Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара считается дата  оформления грузополучателем акта приемки товара.  

Поставщиком осуществлена поставка товара в соответствии с актами приемки: 

-от 18.04.2022 № 58/24 на сумму 477 759,00 руб. без просрочки обязательства по  поставке товара;  

-от 26.09.2022 № 6/0000230 на сумму 181 326,47 руб. с просрочкой исполнения  обязательства по поставке товара на 56 дней.  

В нарушение Контракта Поставщиком поставка товара на сумму 875 486,40 руб.  не осуществлена.  

В соответствии с пунктом 4.2.2. Контракта приемка товара по качеству и  комплектности осуществляется должностными лицами УПЗ ДТ МВД России.  

В ходе проверки товара 14 июля 2022 года на основании обращения Поставщика  от 3030 июня 2022 года № 171 должностным лицом УПЗ ДТ МВД России были  выявлены несоответствия поставленной продукции требованиям Контракта  (несоответствие регулировочного ремня, оторваны верхние части кнопки, на передней  части кобуры пистолета ПМ шлевка из ленты ременной не оплавлена и не застрочена и  т.д.) о чем составлен акт недостатков от 14 июля 2022 года № 4/82А-1.  

В ходе повторной проверки товара 30 августа 2022 года на основании  обращения Поставщика от 18 августа 2022 года № 187 должностным лицом УПЗ ДТ  МВД России было выявлено, что часть недостатков Поставщиком исправлены не были,  о чем составлен акт недостатков от 30 августа 2022 года № 4/108А-2.  

В вышеуказанных актах недостатков имеется отметка представителя  Поставщика, что с актом согласен, замечаний и претензий не имеет.  

Истцом в адрес ответчика направлена претензия исх. № от 12 декабря 2022 года   № ЦС/ОВС – 10729, которая оставлена без удовлетворения.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с  настоящим иском.  

Удовлетворяя исковые требования, суд руководствуется следующим.  

Положениями статей 307-310 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом,  односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.  

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую  деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или  закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской  деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным  подобным использованием.  

Согласно пункту 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации  изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не  предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.  

В силу пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по  требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению  суда: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях,  предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.  

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет  для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что  была вправе рассчитывать при заключении договора.  

Поставщиком нарушены существенные условия Контракта, обязательства по  исполнению обязательств по Контракта не исполнены, в соответствии с ч. 13 ст. 95  Закона о контрактной системе Поставщиком принято решение об одностороннем  отказе от исполнения Контракта от 30.09.2022 № ЦС/ОВС-8148.  

Пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что  в случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Закона о  контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения контракта,  заключенного по результатам проведения электронных процедур, заказчик с  использованием единой информационной системы (далее - ЕИС) формирует решение  

об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной  электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и  размещает такое решение в единой информационной системе.  

В соответствии с требованиями пункта 1 части 12.1 статьи 95 Закона о  контрактной системе Заказчиком 30.09.2022 Решение размещено в ЕИС.  

Согласно пункту 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе решение об  одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его  размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона о  контрактной системе автоматически с использованием ЕИС направляется поставщику  (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику,  исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается  дата размещения в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной  системе такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой  зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).  

В силу пункта 3 части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе поступление  решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2  части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе считается надлежащим  уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от  исполнения контракта.  

На основании изложенного, а также в соответствии с информацией, размещенной  в ЕИС, датой надлежащего уведомления ООО «СШФ» о принятом Заказчиком  Решении является 30.09.2022.  

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что решение  заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и  контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления  заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от  исполнения контракта.  

Исходя из вышеизложенного, решение вступило в законную силу и Контракт  считается расторгнутым 11.10.2022.  

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой  (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма,  которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему  убытков.  

В соответствии с п. 36 «Обзора судебной практики применения законодательства  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденного  Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, пеня за просрочку исполнения  обязательств по государственному (муниципальному) контракту подлежит начислению  до момента прекращения договора. Взыскание только штрафа за неисполнение  государственного контракта не восстанавливает положение кредитора, поскольку не  учитывает его возможные потери в период просрочки, когда он ожидал реального  исполнения за пределами срока, установленного в договоре, однако в итоге был  вынужден полностью отказаться от договора ввиду неисполнения обществом взятых на  себя обязательств поставщика.  

Таким образом, пени подлежат начислению на 181 326,47 руб. (56 дней) и на  недопоставленную часть 875 486,40 руб. (70 дней).  

Согласно пункта 9.4. Контракта в случае просрочки Поставщиком обязательств,  предусмотренных Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пени за каждый день  просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в  размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от  цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную сумме,  пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически  исполненных Поставщиком.  

Пени составляют 17 859,58 руб. 

Согласно пункту 9.5. Контракта, за каждый факт неисполнения Поставщиком  предусмотренного Контрактом обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику штраф  в размере 10 % от цены Контракта в сумме 153 457,19 руб.  

Возражая против удовлетворения исковых требований ответчик указывает, что  истцом заявлены пени в период действия Постановления Правительства РФ от  28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по  заявлениям, подаваемым кредиторами».  

Данный довод отзыва ответчика признан необоснованным и несостоятельным по  следующим основаниям.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. N 497  "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым  кредиторами" в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября  2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с  01.04.2022 на территории Российской Федерации на срок 6 месяцев введен мораторий  на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в  отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных  предпринимателей.  

В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве, на срок действия  моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают среди  прочего последствия, предусмотренные абз. 10 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве,  согласно которому не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые  санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и  обязательных платежей, за исключением текущих платежей.  

В период действия моратория проценты за пользование чужими денежными  средствами, неустойка, пени за просрочку уплаты налога или сбора, а также иные  финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения  моратория, к лицу, подпадающему под его действие (пункт 7 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах  применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2012 N 127-ФЗ "О  несостоятельности (банкротстве)").  

Из приведенных положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда  Российской Федерации в их совокупности следует, что в отношении перечня лиц. на  которых распространяется действие указанного моратория, с момента введения  моратория, то есть с 01.04.2022 на 6 месяцев прекращается начисление неустоек  (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее  исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по  требованиям, возникшим до введения моратория.  

На начисление законной неустойки на обязательства, образовавшиеся после 01  апреля 2022 г. положения указанного моратория не распространяются, поскольку  требования по оплате спорной задолженности возникли после введения моратория,  установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта  2022 г. N 497.  

Учитывая, что отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством)  юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,  регулируются Законом о банкротстве, круг лиц, на которых распространяются  положения постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. N  497, должен определяться во взаимосвязи с указанным законом, при этом ограничений  на начисление неустойки на задолженность по договорам энергоснабжения, возникшую  после 01 апреля 2022 года, указанные нормативные правовые акты не устанавливают.  

Обязательства, образовавшиеся после 1 апреля 2022 г., являются текущими  платежами и указанные последствия моратория на них не распространяются, а значит  неустойка за период с 1 апреля 2022 г. по 1 октября 2022 г. по неуплаченным текущим  обязательствам начисляется.  

Таким образом, заявленные требования о взыскании законной неустойки  соответствуют условиям договора, обоснованы и доказаны представленными  документами и подлежат удовлетворению в заявленном размере.  

Таким образом, требования истца в части взыскания пени в размере 17 859, 58  руб. и штраф в размере 153 457, 19 руб. подлежат удовлетворению в заявленном  объеме.  

Ответчик указывает, что истцом в иске применена двойная мера ответственности.  Истцом предусмотрена неустойка за ненадлежащие исполнение обязательств, поэтому  нет оснований для взыскания штрафной неустойки.  

Данный довод отзыва ответчика признан необоснованным и несостоятельным по  следующим основаниям.  

В соответствии с п. 36 «Обзора судебной практики применения законодательства  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденного  Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, одновременно за факт неисполнения  государственного (муниципального) контракта, послужившего основанием для  одностороннего отказа от договора, может быть взыскан штраф в виде фиксированной  суммы.  

Взыскание только штрафа за неисполнение государственного контракта не  восстанавливает положение кредитора, поскольку не учитывает его возможные потери  в период просрочки, когда он ожидал реального исполнения за пределами срока,  установленного в договоре, однако в итоге был вынужден полностью отказаться от  договора ввиду неисполнения обществом взятых на себя обязательств поставщика.  

Кроме того, пени и штрафные санкции являются отдельными разновидностями  неустойки, рассчитанной разными способами за нарушение договорных условий.  

Ответчиком заявлено о снижении размера неустойки в порядке статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации,  если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения  обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  

В соответствии с пунктами 73, 74, 75 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств" бремя доказывания несоразмерности неустойки и  необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и  необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный  размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения  обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56  Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими  денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия  правомерного пользования (п. 3, 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,  изложенной в определении от 21.12.2000 № 263-О, суд обязан установить баланс между  применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не  возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного  правонарушения.  

Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки  последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть:  чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки  над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность  неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает  возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела. Таким  образом, понятие несоразмерности носит оценочный характер.  

Ответчиком было заявлено о применении статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации, однако доказательства явной несоразмерности заявленной ко  взысканию неустойки не представлены (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации).  

В связи с отсутствием доказательств явной несоразмерности размера неустойки  последствиям нарушения обязательства, суд не усматривает оснований для применения  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Судом также учитывается, что размер неустойки был согласован сторонами в  договоре, заключая который, ответчик действовал по своей воле и в своем интересе,  руководствуясь принципом свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса  Российской Федерации). Таким образом, при заключении рассматриваемого договора  ответчик знал о наличии у него обязанности выплатить истцу неустойку в  согласованном размере в случае просрочки оплаты работ. Каких-либо возражений  относительно размера неустойки и порядка ее начисления ответчиком при подписании  договора заявлено не было.  

Согласованный сторонами в договоре размер неустойки, установление сторонами  в договоре более высокого размера неустойки, чем ставка рефинансирования,  установленная Центральным Банком Российской Федерации, сами по себе не влечет с  неизбежностью необходимость применения статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации.  

В силу пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации  граждане и юридические лица свободны в заключении договора.  

Доказательств нарушения принципа свободы договора при заключении спорного  ответчиком не представлено.  

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не  обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского  кодекса Российской Федерации), но вправе представлять доказательства того, какие  последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего  при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на  изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или  рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных  курсов и т.д.).  

Учитывая изложенное, суд признает, что начисленная истцом неустойка  компенсирует потери истца в связи с несвоевременным исполнением ответчиком  денежного обязательства, является справедливой, достаточной и соразмерной, в связи с  чем приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений статьи  333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению. 

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, в том числе и по  госпошлине, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят  судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Расходы по уплате государственной пошлины относятся судом на ответчика на  основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины, то расходы по  уплате государственной пошлины взыскиваются в доход Федерального бюджета РФ.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 11, 12, 307, 308, 309, 310,  314, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 65, 69, 71, 106, 110,  112, 123, 156, 167, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ответчика о переходе к рассмотрению спора по  общим правилам искового производства отказать.  

В удовлетворении ходатайства ответчика о снижении неустойки согласно ст. 333  ГК РФ отказать.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "САМАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ  ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) штраф в размере 2 000 руб., пени на нарушение  

сроков поставки в размере 17 859, 58 руб., штраф за недопоставку товара в размере  153 457, 19 руб.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "САМАРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  доход Федерального бюджета РФ расходы по оплате госпошлины в размере 6 200 руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.  

Судья: С.С. Хорлина