АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

г. Воронеж Дело № А14-9932/2020  «29» октября 2020г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сидоровой О.И.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дела по иску  

общества с ограниченной ответственностью Торгово-Строительное  Предприятие «Воронеж Строй Комплекс», г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ТехСтрой» г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, п. 4 ч. 1 статьи 150,  статьями 151, 184, 186 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Производство по делу в части взыскания неустойки в размере  73 639руб. прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехСтрой»  г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью Торгово-Строительное Предприятие  «Воронеж Строй Комплекс», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 735 546руб. штрафа, 17 440,34руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Торгово- Строительное Предприятие «Воронеж Строй Комплекс», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета  1 220,56руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый Арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья О.И. Сидорова