1.8/2025-33291(1) 

Арбитражный суд Псковской области 

ул. Свердлова, 36, 

<

...> http://pskov.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А52-2001/2025

город Псков

11 августа 2025 года

Резолютивная часть решения оглашена 06 августа 2025 года Полный текст решения изготовлен 11 августа 2025 года  

Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Васильевой О.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гусевой Д.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 180004, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 410012, Саратовская обл., г.Саратов, ул. им ФИО1, д. 72/84а, этаж 1, 2, 3)  

о взыскании 230065 руб. 92 коп. при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 21.04.202; от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности от 17.01.2025; 

УСТАНОВИЛ:

муниципальное предприятие г. Пскова «Горводоканал» (далее – истец, Предприятие) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» (далее – ответчик, Общество) о взыскании 230065 руб. 92 коп. долга за оказанные услуги холодного водоснабжения и водоотведения за январь 2025 года по договору холодного водоснабжения и водоотведения на период строительства № 5955 от 30.11.2023 (с учетом уточнения исковых требований принятых протокольным определением от 30.07.2025).  

Исковое заявление принято в порядке упрощенного производства сроком рассмотрения до 30.06.2025, размещено на официальном сайте Арбитражного суда Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: httр://pskov.arbitr.ru в системе «Картотека дел» в режиме ограниченного доступа.  

По заявлению ответчика определением от 09.06.2025 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. К участию в деле в качестве 3-его лица привлечено муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный Заказчик».  

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном размере с учетом уточнения.  

Ответчик исковые требования не признал, поскольку период строительства объекта завершен, объект сдан в эксплуатацию, на объекте осуществляют деятельность работники истца.  

3-е лицо представило отзыв, в котором указало, что между муниципальным казенным учреждением города Пскова «Специализированный заказчик» и ООО Специализированный застройщик «ПоволжьеСтройИнвест» заключен муниципальный контракт от 21.11.2022 № 182, по условиям которого Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по строительству станции умягчения воды на сумму 521 870 987, рублей в срок до 30.10.2023. Объект Подрядчиком не сдан. За ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Подрядчику начислена неустойка в сумме 107 410 336 руб. 24 коп.  

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил следующее.  

Между Предприятием (организация водопроводно-канализационного хозяйства) и Обществом (абонент) заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения на период строительства № 5955 от 30.11.2023 (далее - договор), в соответствии с которым Предприятие осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду, осуществлять прием сточных вод абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а Общество обязуется оплачивать принятую холодную воду и водоотведение в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены договором, обеспечивать исправность используемых им приборов учета.  

Объект водоснабжения расположен по адресу: 

<

...>.  

На основании пункта 3 датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 30.11.2023.  

Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору определяется в соответствии с разделом 3 договора. Расчетный период равен одному календарному месяцу.  

На основании пункта 5 договора расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному месяцу, оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.  

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, меньше объема воды (сточных вод), за который абонентом была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.  

На основании пункта 11 договора для учета объемов поданной абоненту холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 12 договора сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в приложении № 1.  

Согласно пункту 15 договора количество поданной холодной воды и принятых организацией водопроводно-канализационного хозяйства сточных вод определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет сточных вод, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета.  

На основании пункта 16 договора сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим договором, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в организацию водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 25 числа текущего месяца  

Стороны пришли к согласию, что в случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в Арбитражном суде Псковской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (пункт 28 договора).  

Действие договора определено с 30.11.2023 до 29.12.2023 (пункт 34 договора). 01.03.2024 между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору, согласно которому срок его действия продлен до 29.11.2024. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора на иных условиях.  

Исходящим № 354 от 29.05.2025 ответчик направил истцу односторонний отказ от исполнения договора, в связи с чем договор сторонами прекращен.  

За январь 2025 года истец предъявил ответчику универсальный передаточный документ № АО-2048 от 31.01.2025 на общую сумму 236 939 руб. 23 коп. В связи с допущенной арифметической ошибкой сумма откорректирована до 230065 руб. 92 коп., выставлен корректировочный счет-фактура № 6375 от 25.07.2025 к счету-фактуре № АО-2048 от 31.01.20215.  

Ответчик оказанные ему услуги по водоснабжению и водоотведению по договору за январь 2025 года не оплатил.  

В целях досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 28.02.2025 (Исх. № 1-32-613), что подтверждается почтовым идентификатором 80082908210039, с указанием на необходимость погашения задолженности в течение 15 календарных дней с момента ее получения, которая оставлена без удовлетворения.  

Данные обстоятельства явились основанием для обращения с настоящим иском в суд.  

Оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме исходя из следующего.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом  

или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

В силу пункта 2 статьи 548 ГК РФ к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.  

На основании статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.  

В силу пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к договору водоотведения применяются положения договора о возмездном оказании услуг, предусмотренные ГК РФ, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и не противоречит существу договора водоотведения.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.  

Правоотношения в сфере водоснабжения и водоотведения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении), Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (далее - Правила № 644).  

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 20 Закона о водоснабжении коммерческому учету подлежит количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения; коммерческий учет воды и сточных вод осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

В силу пункта 11 части 2 Закона о водоснабжении под коммерческим учетом воды и сточных вод понимается определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом.  

Определение количества поданной (полученной) холодной воды, принятых (отведенных) сточных вод осуществляется путем проведения коммерческого учета в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (пункт 82 Правил № 644).  

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения, единому договору холодного водоснабжения и водоотведения (подпункт «а» пункта 2 Правил № 766).  

Расчет задолженности произведен истцом в соответствии с условиями договора за поставленный коммунальный ресурс в январе 2025 года по договору холодного водоснабжения и водоотведения на период строительства № 5595 от 30.11.2023, что составило 230065 руб. 92 коп.  

В соответствии со статьями 8 и 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица,  

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Факт оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в январе 2025 года, расчет размера поставленной услуги, произведенный истцом, ответчиком не оспорены, однако он полагает, что у него не возникло обязанности по ее оплате.  

Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 5955 заключен сторонами на период строительства. Ответчик ссылается на то, что между Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова, действующего от имени муниципального образования «Город Псков» (Заказчиком) и ответчиком (Подрядчиком) 21.11.2022 заключен муниципальный контракт № 182 (идентификационный код закупки: 223602706188360270100101050014221414) на выполнение работ по строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора города Пскова со сроком исполнения с 21.11.2022 по 30.10.2023.  

Администрацией города Пскова, выдано разрешение на ввод станции умягчения воды в эксплуатацию № 60-27-39-2023 от 28.12.2023.  

В соответствии с ч. 1 ст. 55 ГрК РФ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией.  

Несущественными замечаниями Заказчик не принимает работы более чем на 450 млн. рублей. В адрес Заказчика направлялся акт выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 ( № 5) за отчетный период с 21.11.2022 г. по 29.12.2023 г. всего на общую сумму в 454 891 106, 80 руб., КС-2 и КС-3 ( № 6) за отчетный период с 09.01.2024 г. по 20.05.2024 г. на общую сумму 1 662 989,46 руб. Однако указанные документы остались непринятыми и не подписанными Заказчиком.  

Пунктом 4.3.38 Контракта предусмотрена обязанность Подрядчика по несению расходов по содержанию объекта до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта.  

Поскольку после ввода объекта в эксплуатацию промывка осмосов необходима, они промываются 24 минуты в сутки, объем воды для промывки составляет 14,4 м3, потребление воды продолжило производиться по независящим от ответчикам причинам.  

Все расходы, связанные с содержанием станции умягчения воды, начиная с января 2024 года (после выдачи разрешения на ввод станции в эксплуатацию) по настоящее время ввиду непринятия объекта Заказчиком, Общество считает своими убытками.  

Суд не может принять возражения ответчика, поскольку потребление воды для промывки осмосов осуществлялось по договору водоснабжения, заключенному сторонами, расчет потребленной воды осуществлялся по данным, предоставляемым ответчиком с января 2024 года, фактически это постоянные величины на промывку шести осмосов. Стороны в судебном заседании не отрицали того факта, что промывать осмосы необходимо, иначе оборудование выйдет из строя. Правом на одностороннее расторжение договора ответчик воспользовался только в мае 2025 года.  

Журнал учета работ истцом не представлен, как пояснил представитель в судебном заседании, на станции находятся их работники, так как ответчик уехал с объекта и возникла необходимость ухода за оборудованием.  

В силу статей 67, 68, 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности.  

С учетом изложенного, обстоятельств дела и представленных доказательств, заявленные истцом требования о взыскании с ответчика 230065 руб. 92 коп. задолженности по оплате поставленного ресурса в рамках договора за спорный период следует признать обоснованными, доказанными материалами дела и подлежащими удовлетворению в полном объеме.  

Кроме того, суд отмечает отсутствие возражений по качеству поставляемой услуги в отношении задолженности, взысканной ранее по рассматриваемому договору за предыдущие периоды в соответствии со вступившими в законную силу судебными актами.  

Вследствие доведения рассмотрения спора до суда, принимая во внимание результат рассмотрения спора, в соответствии со статьей 110 АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 16503 руб. подлежат отнесению на ответчика и взысканию в пользу истца.  

Руководствуясь статьями 167-171, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» в пользу муниципального предприятия г.Пскова «Горводоканал» 230 065 руб. 92 коп. долга, а также 16 503 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

Возвратить муниципальному предприятию г.Пскова «Горводоканал» из федерального бюджета 329 руб. 00 коп. госпошлины.  

На решение в течение месяца после его принятия может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.  

Судья О.Г. Васильева