АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

 по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства 

 Дело № А40-124005/23-96-869  

Решение в порядке ст. 229 АПК РФ вынесено 04.08.2023 Мотивированное решение вынесено 12.09.2023 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С., рассмотрев в  порядке упрощенного производства дело по иску ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  "МЕГАПИР" 119119, ГОРОД МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 42,  КОРПУС 1-2-3, ЭТАЖ 5 КОМ. 25-22, ОГРН: 5077746486648, Дата присвоения ОГРН:  09.04.2007, ИНН: 7734562091, КПП: 773601001  

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЕК- ЦЕНТР" 173020, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ГОРОД,  ЛЁНИ ГОЛИКОВА УЛИЦА, 7, ОГРН: 1135321007502, Дата присвоения ОГРН:  17.12.2013, ИНН: 5321165959, КПП: 532101001  

о взыскании 242 150,75 руб., без вызова сторон. 

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПИР" (далее по тексту – Истец)  обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЕК-ЦЕНТР" (далее по тексту – Ответчик) в котором  просил суд:  

Взыскать с ООО «Новек-Центр» в пользу ООО «СПК «МЕГАПИР»  задолженность по пени в размере 242 150,75 руб. за период с 01.01.2018 до 27.03.2022.  

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом  установлены основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела  в порядке упрощенного производства.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2023 исковое  заявление было принято к производству в порядке упрощенного производства.  

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы  29 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании  доказательств, представленных в течение установленного судом срока.  

Ко дню принятия решения суд располагал сведениями о получении сторонами  копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении  дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в  силу статей 121, 122, 123 АПК РФ.  

Резолютивная часть судебного акта размещена на официальном сайте  Арбитражного суда города Москвы  

В канцелярию суда от ответчика поступило заявление об изготовлении  мотивированного решения по делу.  

В порядке ч. 2 ст. 229 АПК РФ судом составлено мотивированное решение. 

В обоснование исковых требований истцом указано на следующие  обстоятельства.  

Между ООО «СПК «МЕГАПИР» как Подрядчиком и ООО «Новек-Центр» как  Субподрядчиком заключен договор № 1719187375112554164000000/1806/0109-17/2 от  01.09.2017 на выполнение строительно-монтажных работ по сетям водоснабжения и  канализации к объектам, расположенным на территории по адресу: Московская  область, Одинцовский район, г. Кубинка» (шифр объекта Т-41/16-94, этап 3.2.) (далее -  Договор).  

Пунктом 5.2 Договора установлен срок выполнения Работ - до 31.12.2017. 

В п. 3.1 Договора указано, что Цена Договора составляет 161 111,51 руб.,  является твердой, определяется на весь срок выполнения Договора и не подлежит  изменению в ходе исполнения Договора (п. 3.3 Договора).  

Пунктом 3.1 Договора установлено, что в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик  производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки  (штрафа, пени).  

В соответствии с п. 15.3 Договора, в случае нарушения Субподрядчиком сроков  окончания Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает Подрядчику  неустойку в следующем порядке:  

- За первые 90 (девяносто) дней просрочки - 0,05 % от Цены Договора за  каждый день просрочки до даты фактического завершения выполнения Работ (п.  15.3.1.).  

- Начиная с 91 (девяносто первого) дня просрочки, пени начисляются в  размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического  завершения исполнения Работ (п. 15.3.2.).  

ООО «Новек-Центр» были нарушены сроки выполнения работ по Договору -  работы выполнены 27.03.2022, в то время как надлежащая дата выполнения работ31.12.2017.  

В связи с нарушением ООО «Новек-Центр» обязательств по выполнению работ  в установленные Договором сроки, ООО «СПК «МЕГАПИР» была начислена  Субподрядчику неустойка за период с 01.01.2018 до 27.03.2022 в размере 242 150,75  руб.  

Данные обстоятельства и послужили основанием для обращения истца в суд с  настоящим иском.  

Рассматривая данный спор по существу, суд исходит из следующего. 

Между сторонами заключен договор подряда, к правоотношениям сторон  применяются положения гл. 37 ГК РФ.  

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в  арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных  интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение  права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в  разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить  его.  

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения  работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены  также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708  ГК РФ).  

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей  выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких  указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего  Кодекса.  

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые  предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять  выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются  актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).  

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

В силу ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в  письменной форме независимо от формы основного обязательства.  

Заключенный между сторонами Договор имеет особый правовой статус,  поскольку заключен в целях исполнения государственного оборонного заказа (п. 2.5  Договора)  

На правоотношения сторон пО спорному договору распространяются положения  Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», в связи с чем,  цена работ могла быть им определена только на основании положительного  заключения по проектной документации.  

Согласно статье 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О  государственном оборонном заказе», в целях эффективного использования бюджетных  средств и создания оптимальных условий для рационального размещения и  своевременного выполнения государственного оборонного заказа при соблюдении  баланса интересов государственного заказчика и головного исполнителя, исполнителя  осуществляется государственное регулирование цен на продукцию по  государственному оборонному заказу.  

Положения Федерального закона "О государственном оборонном заказе"  запрещаю! действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие за  собой необоснованное завышение цены на продукцию по государственному  оборонному заказу, неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного  контракта, в том числе действия (бездействие), направленные: на включение в  себестоимость производства (реализации) продукции затрат, не связанных с ее  производством (реализацией); на установление экономически, технологически и (или)  иным образом не обоснованной цены на продукцию, поставляемую заказчику или  головному исполнителю, исполнителю, превышающей цену, сложившуюся на  соответствующем товарном рынке (часть 3 статьи 8 ФЗ "О государственном оборонном  заказе").  

Из указанного следует, что регулирование цены на продукцию и/или работы,  выполняемые по государственному оборонному заказу, предусмотрено с целью,  прежде всего, предотвращения необоснованного завышения цен на такую  продукцию/работы.  

Указанный закон определяет кооперацию головного исполнителя как  совокупность взаимодействующих между собой лиц, участвующих в поставках  продукции не государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемых сделок.  В кооперацию входят головной исполнитель, заключающий государственный  контракте государственным заказчиком, исполнители, заключающие контракты с  головным исполнителем, и исполнители, заключающие контракты с исполнителями.  Лицо, входящее в кооперацию головною исполнителя и заключившее контракт с  головным исполнителем или исполнителем, является исполнителем государственного  оборонного заказа (пункты 4, 4.1 статьи 3).  

Следовательно, организация, заключающая контракт с головным исполнителем  или исполнителем, является исполнителем, участвующим в поставках продукции по  

государственному оборонному заказу, и в силу приведенных законоположений входит  в кооперацию головного исполнителя в рамках сопровождаемой сделки.  

В соответствии с Договором (п. 6.2.4) в обязанности Подрядчика входит, в том  числе передача проектной документации.  

Частью проектной документации строительных работ на объектах капитальною  строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы  РФ, является смета (н. 11 ч. 12 ст. 48 ГрК РФ). Такая смета составляется с  обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в  федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов в  силу ч. 1 ст. 8.3 ГрК РФ.  

Согласно ч. 2 ст. 8.3 ГрК РФ сметная стоимость строительства объектов  капитального строительства В указанных случаях подлежит проверке на предмет  достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы  проектной документации.  

Положительное заключение проверки достоверности определения сметной  стоимости строительства ГЭ МО РФ (Государственной экспертизы Министерства  обороны России) по объекту «Инженерное обеспечение территории, расположенной но  адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка» (Шифр Т-41/16-94) 3  этап было утверждено Врио начальника ГЭ МО РФ И. Попандопуло 06.05.2020  

Таким образом, цена должна были быть откорректированы после выхода положи  тельного заключения но проектной части.  

Согласно п.7.2.4 Договора, Субподрядчик обязан выполнить все работы в  соответствии и Проектной и Рабочей документацией.  

Разница в цепе образовалась за счет уменьшения стоимости работ, а не объем  работ.  

Таким образом, расчет неустойки должен был быть произведен исходя из  стоимости выполненных работ в размере 147 271,34 руб.  

Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты  права по иску лица, право которого нарушено.  

В силу п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со  дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.  

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий  день после календарной даты или наступления события, которыми определено его  начало (ст. 191 ГК РФ).  

Исходя из буквального толкования норм права срок для предъявления  требований по оплате задолженности составляется три года со дня, когда лицо узнало  или должно было узнать о нарушении своего права. В пределах этого срока истец по  своему усмотрению должен определиться воспользоваться своим правом для  предъявления требований по оплате задолженности либо нет.  

Согласно п. 2 ст. 199, п. 2 ст. 200 ГК РФ, п. 13 Постановления Пленума ВС РФ и  Пленума ВАС РФ от 12 - 15.11.2001 г. N 15/18 исковая давность применяется судом  только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения; по  обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом  востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора  возникает право предъявить требование об исполнении обязательства; истечение срока  исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является  основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. По заявленным истцом  требованиям применяется срок исковой давности, установленный ст. 196 ГК РФ.  

Согласно п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ и Пленума ВАС РФ от  28.02.1995 г. N 2/1 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части  первой ГК РФ" срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом не подлежит  восстановлению, независимо от причины его пропуска.  

В силу п. 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по  заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.  

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в  споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.  

Ответчиком заявлено о применении срока исковой давности в возражениях на  иск.  

В рамках вышеуказанного Договора субподрядчиком выполнены работы на  общую сумму в размере 147 271,34 руб., что подтверждают подписанные в  одностороннем порядке:  

1. Акт о приемке выполненных работ по договору от 01.09.2017 

 № 1719187375112554164000000/1806/0109-17/2 № 1 от 16.02.2022 на сумму 122  726,12 руб.;  

2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от  16.02.2022 № 1 на сумму 147 271,34 руб.;  

3. Итоговый акт приемки выполненных работ от 16.02.2022 на сумму 147  271,34 руб.  

21.02.2022 Субподрядчиком в адрес Подрядчика направлено уведомление о  выполнении Субподрядчиком принятых на себя обязательств по Договору с просьбой  подписать документы и направить в адрес Субподрядчика (письмо ООО «Новск- Цснтр» № МСК-027 от 21.02.2022. получено ООО «СПК «Мсгаиир» 24.02.2022).  

Иск был подан 01.06.2023 г. Таким образом, с учётом срока на претензионное  урегулирование спора, срок исковой давности пропущен до 01.05.2020 г.  

Согласно правовой позиции, сформулированной в постановлении Президиума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.2013 N 10690/12 по делу  N А73-15149/2011, неустойка за нарушение исполнения основного обязательства  подлежит взысканию за период в пределах трех лет, предшествующих дате  предъявления иска о взыскании неустойки. За период, который входит в трехлетний  срок, предшествующий дате предъявления иска о взыскании неустойки, срок исковой  давности нельзя признать истекшим.  

Суд удовлетворяет требование о взыскании неустойки за период с 01.05.2020 по  27.03.2022 гг.  

При рассмотрении ходатайства ответчика о снижении размера неустойки в связи  с ее несоразмерностью суд пришел к следующим выводам.  

В силу пунктов 69, 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24 марта 2016 г. N 7, подлежащая уплате неустойка, установленная  законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения  обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке. Снижение размера  договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией,  индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией,  нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности,  допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям  нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной  выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).  

При этом согласно пункту 71 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7, если должником является коммерческая  организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация  при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом  допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может  быть сделано в любой форме.  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими  денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия  правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ) Согласно правовой позиции,  изложенной в пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24 марта 2016 г. N 7, правила о снижении размера неустойки на  

основании статьи 333 ГК РФ применяются также в случаях, когда неустойка  определена законом.  

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения  обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать  оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и  обстоятельств конкретного дела, как того требуют статьи 71 АПК РФ.  

Таким образом, в каждом конкретном случае суд оценивает возможность  снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств спора и взаимоотношений  сторон.  

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности,  под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства,  Гражданский кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь,  которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.  

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной  несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.  

На основании изложенного суд считает возможным в порядке статьи 333 ГК РФ  снизить размер заявленной неустойки исходя из двойной ключевой ставки до 47  740руб.:  

147 271,34 х 8,5%х2 / 365 х 696 = 47 740 

(расчёт неустойки без учёта ст. 333 ГК РФ: 147 271,34 х 0,1% х 696 =  102 500,85).  

В силу ч. 1 ст. 64, ст. 71 и 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие  или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц,  участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного  рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых  он руководствуется правилами ст. ст. 67 и 68 АПК РФ об относимости и допустимости  доказательств.  

Оценив представленные в дело доказательства в порядке, предусмотренном ст.  71 АПК РФ, руководствуясь названными нормами права, суд приходит к выводу об  удовлетворении исковых требований частично в размере 47 740 руб.  

В силу части 1 статьи 66 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны  представлять доказательства. Эта обязанность основана на статье 65 АПК РФ, в  соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном  суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание  представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от  опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на  конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле  лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий  такого своего поведения. Правовая позиция об этом сформулирована в Постановлениях  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N  12505/11, от 08.10.2013 N 12857/12.  

Принцип диспозитивности, характерный для гражданских правоотношений,  распространяет свое действие и на процессуальные отношения; в арбитражном  процессе диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают,  изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных  участников спорных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда  распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом.  

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия  для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для  правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 АПК РФ).  

Пунктом 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О  некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных  с рассмотрением дела" установлено, что положения процессуального законодательства  о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статьи 98, 102,  103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при  разрешении требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с  несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором  необоснованной выгоды (статья 333 ГК РФ).  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины  относятся на сторон пропорционально удовлетворённых требований.  

С учётом изложенного, руководствуясь статьями 10, 15, 307, 309, 310, 929, 931,  942, 943, 422, 1064, 1079 ГК РФ, статьями 66, 69, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176,  227-229 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЕК- ЦЕНТР" (ИНН: 5321165959) в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  "МЕГАПИР" (ИНН: 7734562091) неустойку в размере 47 740 руб., расходы по уплате  государственной пошлины в размере 3 320 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления  мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном  объеме.  

Судья П.С. Гутник